Ausschreibungen Wasserverband Stendal-Osterburg

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744 E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.info@wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2026/016 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39628 Bismark, OT Schinne f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 4 - Brunnenanlagen Umfang der Leistung: Los 4: Brunnenanlagen Ertüchtigung von 2 ca. 41 m tiefen Brunnen DN 350 und DN 200 inkl. Einbau einer Reparaturverrohrung DN 200 im Brunnen DN 350 Stz, Brunnenentwicklung, Brunnenstubenneubau, Neubau der rohrtechnischen Ausrüstung innerhalb der Brunnen und der Brunnenstuben 1 x Brunnenneubau ca. 41 m tief DN 350, inkl. Brunnenentwicklung, Brunnenstubenneubau, Neubau der rohrtechnischen Ausrüstung innerhalb der Brunnen und der Brunnenstuben Neubau der erdverlegten Rohwasserleitung (ca. 110 m PE-HD 125 und ca. 150 m PE-HD 140) inkl. Erdbau und Oberflächenarbeiten Verlegung und Einbau von ca. 1500 m Kabelleerohre DN 110 KG und DN 160 KG und 11 St Kabelzugschächte inkl. Erdbau und Oberflächenarbeiten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 10.08.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 10.12.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb50576b6-6321d6ca9d11d2a5 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.06.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 14.08.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: entfällt - t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoauftragssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis Edelstahlschweißzulassung •Zertifizierung nach DVGW W 120-1 •Zertifizierung nach DVGW GW 301 (mindestens. W3 P), Haftpflichtversicherung x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Tiefbrunnen/ Grundwassermessstelle

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterbrug (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/004 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Seehausen/Altmark f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Verkehrssicherung, Umleitung, Beweissicherung, Archäologie, Los 2 - Straßenbauarbeiten, Beleuchtungskabel, Los 3 - Schmutzwasserkanal, Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse, Los 5 - Trinkwasserhauptleitung; Los 6 - Trinkwasserhausanschlüsse Umfang der Leistung: Los 1 - Gemeinsame Leistungen Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung, Verdämmen Altkanal bis DN 300 ca. 300 m Länge, Rückbau Altkanal bis DN 600, ca.300 m Länge Archäologische Begleitarbeiten Los 2 - Straßenbau und Beleuchtungskabel Baustelle einrichten und räumen,Erdarbeiten für die Verlegung eines Beleuchtungskabels, Beleuchtungskabel verlegen ca. 350 m, Aufbruch und Wiederherstellung von befestigtigen bituminösen Verkehrsflächen ca. 1100 m², Oberbodenarbeiten ca. 1000 m² Aufbruch und Wiederherstellung von Bord- und Gossenanlagen, setzen von Straßenabläufen und Herstellung von Ablaufleitungen Los 3 - Schmutzwasser Baustelle einrichten und räumen Neubau von Schmutzwasserkanalanlagen DN 200 Stz - ca. 1000 lfdm, Tiefe bis 5 m, Neubau 22 Stck Revisionsschächte DN 1000 mit Sohltiefen bis 5,00 m einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Aufbruch und Wiederherstellung befestigter bituminöser Verkehrsflächen. Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse Baustelle einrichten und räumen Neubau von ca. 32 Stck Hausanschlussleitungen DN 150 Stz, ca. 260m Neubau ca. 32 Stck Revisionsschächte DN 400 mit Sohltiefen bis 1,50 m einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Aufbruch und Wiederherstellung befestigter bituminöser Verkehrsflächen, Aufnahme und Wiederherstellung von Bord- und Gossenanlagen sowie befestigte Nebenanlagen. Los 5 - Trinkwasserleitung Baustelle einrichten und räumen Neubau ca. 1050 lfdm TWL da 125, 90, 63, PE 100 SDR 11 Ausbildung von TW-KP, einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Aufbruch und Wiederherstellung befestigter bituminöser Verkehrsflächen. Außerbetriebnahme und Rückbau der Altanlagen Trinkwasserleitung aus GG bzw. AZ. Los 6 - Trinkwasserhausanschlüsse Baustelle einrichten und räumen ca. 33 Stck. Erneuerung der Hausanschlussleitungen Neubau ca. 15 lfdm TWL DN 40, PE 100, ca. 600 m TWL DN 32, PE 100 einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Aufbruch und Wiederherstellung befestigter bituminöser Verkehrsflächen, Aufnahme und Wiederherstellung von Bord- und Gossenanlagen sowie befestigte Nebenanlagen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 20.06.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.04.2023 weitere Fristen: gemäß beigelegten Bauzeitenplan in den Angebotsunterlagen j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-17fbabf5902-7a5d67e7b4b28360 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 10.05.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.06.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 10.05.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 39606 Hansestadt Osterburg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW GW 301, w3, pe, az Die Vergabe der Lose 1 - 6 erfolgt in der Gesamtheit an den wirtschaftlichsten Bieter x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterbrug (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.info@wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/006 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39606 Hansestadt Osterburg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Verkehrssicherung etc., Los 2 - SW-Kanal, Los 3 - SW-Hausanschlüsse; Los 4 - Pumpwerk; Los 5 - SW-Druckleitung; Los 6 - TW-Hauptleitung; Los 7 - TW-Hausanschlüsse Umfang der Leistung: Los 1 - Verkehrssicherung, Schadensbeseitigung Umleitungsstrecke, Sigeko, Archäologie, Beweissicherung Los 2 - 410 m Schmutzwasserkanal DN 200 Stz, 10 Stk. Schachtbauwerke DN 1000, Erd,- Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton Los 3 - 330 m Schmutzwasserhausanschlussleitung DN 150 Stz, 44 Stück Hausanschlussschächte DN 400, Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton, Betonsteinpflaster Los 4 - Neubau Abwasserschachtpumpwerk DN 1500 sowie Anlagen-, Maschinen- und Schalttechnik, Erd-und Wasserhaltungsarbeiten, Einfassung PW mit Bordanlage und Befestigung bituminöse Bauweise Los 5 - 270 m, HDPE 90x5,4, Abwasserdruckleitung verlegt in offener Bauweise. Erd,- Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton Los 6 - 300 m, HDPE da 110x10,0 und 132 m da 90x8,2 Trinkwasserleitung mit mit Knotenpunkten (Hydranten und Streckenschieber), Erd,- Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton Los 7 - ca. 420 m TW- Hausanschlussleitung da 32 bis da 63, Erd-und Wasser- haltungsarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton, Betonsteinpflaster g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 08.08.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.02.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-17fbc4d844a-d4d98fc74e1d0f8 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 14.06.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 22.07.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 14.06.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW-Zulassung GW 301, w3, pe, az Die Vergabe der Lose 1 - 7 erfolgt in der Gesamtheit an den wirtschaftlichsten Bieter x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdbau

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterbrug (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https:// b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/008 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39517 Tangerhütte f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - SWK, Los 2 - SW-HA, Los 3 - TWL, Los 4 - TW-HA Umfang der Leistung: Los 1 - Schmutzwasserkanal Anteilig Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Aufbruch der Fahrbahn (Asphalt & Pflaster) - ca. 750 m² Neubau von Schmutzwasserkanalanlagen DN 200 Stz - ca. 470 lfdm Neubau 10 St Revisionsschächte DN 1000 mit Sohltiefen bis 3,25 m Neubau der Kanalanlagen parallel zur bestehenden Fahrbahnmitte Wiederherstellung der Fahrbahn mit ca. 200 m³ Schottertragschicht und ca. 750 m² Asphalt Los 2 - Schmutzwasser-HA Anteilig Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Aufbruch der Fahrbahn (Pflaster) & Nebenanlagen ca. 300 m² Neubau von ca. 55 St Hausanschlussleitungen DN 150 Stz, ca. 335m Neubau 55 St Revisionsschächte DN 400 mit Sohltiefen bis 1,75 m Wiederherstellung der Fahrbahn und Nebenanlagen - ca. 300 m² Los 3 Trinkwasserleitung Anteilig Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Aufbruch der Fahrbahn (Asphalt & Pflaster) - ca. 680 m² Neubau von Trinkwasserleitung PE100RC da90 SDR11 - ca. 495 lfdm Neubau 4 Knotenpunkte Neubau der TWL parallel zur bestehenden Fahrbahnmitte Wiederherstellung der Fahrbahn mit ca. 180 m³ Schottertragschicht und ca. 680 m² Asphalt Los 4 - Trinkwasser-HA Anteilig Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Aufbruch der Fahrbahn (Pflaster) & Nebenanlagen ca. 300 m² Neubau von ca. 54 St Hausanschlussleitungen PE100RC da32 SDR11, ca. 270m Wiederherstellung der Fahrbahn und Nebenanlagen - ca. 300 m² g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 10.10.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.03.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-17fcf4cb29f-1bc91e0d8521fff4 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 18.08.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.09.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 18.08.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW-Zulassung GW 301, w3, pe,az x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/10 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39606 Hansestadt Osterburg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Verkehrssicherung etc., Los 2 - SW-Kanal, Los 3 - SW-Hausanschlüsse; Los 4 - Pumpwerk; Los 5 - SW-Druckleitung; Los 6 - TW-Hauptleitung; Los 7 - TW-Hausanschlüsse Umfang der Leistung: Los 1 - Verkehrssicherung, Schadensbeseitigung Umleitungsstrecke, Sigeko, Archäologie, Beweissicherung Los 2 - 410 m Schmutzwasserkanal DN 200 Stz, 10 Stk. Schachtbauwerke DN 1000, Erd,- Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton Los 3 - 330 m Schmutzwasserhausanschlussleitung DN 150 Stz, 44 Stück Hausanschlussschächte DN 400, Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton, Betonsteinpflaster Los 4 - Neubau Abwasserschachtpumpwerk DN 1500 sowie Anlagen-, Maschinen- und Schalttechnik, Erd-und Wasserhaltungsarbeiten, Einfassung PW mit Bordanlage und Befestigung bituminöse Bauweise Los 5 - 270 m, HDPE 90x5,4, Abwasserdruckleitung verlegt in offener Bauweise. Erd,- Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton Los 6 - 300 m, HDPE da 110x10,0 und 132 m da 90x8,2 Trinkwasserleitung mit mit Knotenpunkten (Hydranten und Streckenschieber), Erd,- Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton Los 7 - ca. 420 m TW- Hausanschlussleitung da 32 bis da 63, Erd-und Wasser- haltungsarbeiten, Aufbruch und Wiederherstellung Befestigung aus Straßenbeton, Betonsteinpflaster g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 24.10.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26.05.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18244c7559c-16a1056fd1199fbb Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 23.08.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 14.10.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 23.08.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 Hansestadt Osterburg (Altmark) 39606 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW-Zulassung GW 301, w3,pe, az x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Die Vergabe der Lose 1 - 7 erfolgt in der Gesamtheit an den wirtschaftlichsten Bieter Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdbau

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/011 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39619 Arendsee/Altmark f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Gemeinsames Los Verkehrsführung, Beweissicherung, Müllentsorgung usw. Los 2 - Straßenbau Los 3 - Neubau Mischwasserkanal Los 4 - SW-HA Los 5 - Neubau Abwasserdruckleitung Los 6 - Neubau Trinkwasserleitung Los 7 - TW-HA Umfang der Leistung: Los 1 - Gemeinsame Leistungen Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung, Los 2 - Straßenbau und Beleuchtungskabel Baustelle einrichten und räumen, Aufbruch vorhandene Fahrbahnbefestigung, Herstellung von befestigtigen bituminösen Verkehrsflächen ca. 550 m², ungebundene Tragschichten aus Schottermaterial Tragschicht AC 32 T N Deckschicht AC 11 D N Lieferung u. Einbau von Bordgerinne aus Beton ca. 200 m, Lieferung u. Einbau von Bordanlagen ca. 400 m, Lieferung u. Einbau von 11 Stk Straßenabläufen, Herstellung von ca. 4 Stk Regenwasserhausanschlüssen aus PVC-U-Rohren DN 150 Befestigung Nebenanlagen Aufbruch vorhandene Befestigung aus Betonstein Herstellung von ca. 525 m² Betonsteinpflaster einschl. Randeinfassung und Unterbau ca. 80 m² Natursteinpflaster einschl. Unterbau Aufbruch und Wiederherstellung von Bord- und Gossenanlagen, setzen von Los 3 - Mischwasserkanal Baustelle einrichten und räumen Neubau von Mischwasserkanalanlagen DN 400 Stz - ca. 210 lfdm, Tiefe bis 3 m, Neubau von Mischwasserkanalanlagen DN 200 Stz - ca. 10 lfdm, Tiefe bis 2,5 m, Neubau 6 Stck Revisionsschächte DN 1000 mit Sohltiefen bis 3,00 m einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Rückbau Altkanal DN 400. Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse Baustelle einrichten und räumen Neubau von ca. 15 Stck Hausanschlussleitungen DN 150 Stz, ca. 105 m Neubau ca. 15 Stck Revisionsschächte DN 400 mit Sohltiefen bis 1,50 m einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Aufbruch und Wiederherstellung befestigte Nebenanlagen. Los 5 - ADL DN 400 Baustelle einrichten und räumen, ca. 215m Abwasserdruckleitung DN400 (da 450x26,7mm) - SDR 17 (PN 10) - PE 100-RC mit Schutzmantel im Horizontalbohrspülverfahren liefern und verlegen. Rückbau bzw. Verdämmung alte ADL Los 6 - Trinkwasserleitung Baustelle einrichten und räumen ca. 215m Trinkwasserhauptleitung DN150 (da 160x9,5mm) - SDR 17 (PN 10) - PE 100-RC mit Schutzmantel im Horizontalbohrspülverfahren liefern und verlegen. Ausbildung von TW-KP, einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Außerbetriebnahme und Rückbau, bzw. Verdämmen der Altanlagen Trinkwasserleitung aus GG bzw. AZ. Los 7 - Trinkwasserhausanschlüsse Baustelle einrichten und räumen ca. 13 Stck. Erneuerung der Hausanschlussleitungen, TWL DN 32, PE 100 einschl. Erd-, Wasserhaltungs- und Verbauarbeiten. Aufbruch und Wiederherstellung befestigter bituminöser Verkehrsflächen, Aufnahme und Wiederherstellung von Bord- und Gossenanlagen sowie befestigte Nebenanlagen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 24.10.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 23.06.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-182a071861f-31a2718f84dcf16a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 08.09.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.10.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 08.08.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 Hansestadt Osterburg (Altmark) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW-Zulassung GW 302, Gruppe GN 2, GW 301, w3,pe,az x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Die Vergabe der Lose 1 - 7 erfolgt in der Gesamtheit an den wirtschaftlichsten Bieter Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/012 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39596 Goldbeck/Altmark f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Erneuerung Schaltanlagen Kläranlage Goldbeck, E-MSR-Technik Umfang der Leistung: Errichtung von: NS-Schaltanlagen, Messtechnik, Automatisierungstechnik, Prozessleitsystem, Kabel- und Leitungsinstallationen, Erdungs- u. Blitzschutzanlage, Potentialausgleich Klimatisierung u. sonstige Installationsgeräte, Beton-Kompaktstation für NSV Kläranlage, Tief-u. Asphaltarbeiten, Montage- u. Werkstattplanung, Probebetrieb für die 4500 EW Kläranlage Goldbeck. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 28.11.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 19.01.2024 weitere Fristen: gemäß beigelegten Bauzeitenplan in den Angebotsunterlagen j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1838364ea72-3347da8a31a3cffa Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 18.10.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.11.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 18.10.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 Hansestadt Osterburg (Altmark) 39606 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Aus- und Fortbildungsnachweise für die Programmierarbeiten der angebotenen Systeme x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Elektro ,Kläranlagen (Komplettleistung),Technische Ausrüstung (Kläranlagen),EMSR-Ausrüstung (Kläranlagen)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https://www.wvso.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/013 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39517 Schernebeck f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Brunnenanlagen Los 2 - Außenanlagen Umfang der Leistung: Sanierung von 6 in Betrieb befindlichen Tiefbrunnen, Ertüchtigung und Wiederinbetriebnahme von 4 Tiefbrunnen, Brunnenrohrdurchmesser DN 350 Stz, Brunnentiefe 45 m bis 91 m, Rohwasserentnahme aus dem 2. Grundwasserstockwerk, Bauliche Sanierung bzw. Neubau der 10 dazugehörigen Brunnenstuben aus Betonschachtringen DN 2.000, Tiefe 2,2 m, Austausch der Rohrtechnik in den Brunnenstuben, Erneuerung der Anschlussleitungen der Brunnenstuben an die Rohwassersammelleitung, Rückbau und Verfüllung von 15 Tiefbrunnen, die aus dem 1. und dem 2. Grundwasserstockwerk gefördert haben inklusive der GFK-Brunneneinhausungen bzw. Brunnenstuben, Brunnentiefe 30 m bis 91 m. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 09.01.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 20.12.2023 weitere Fristen: gemäß beigelegten Bauzeitenplan in den Angebotsunterlagen j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-183c6c4519d-11a956e333490351 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 10.11.2022 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 23.12.2022 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 10.11.2022 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 Hansestadt Osterburg (Altmark) 39606 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis DVGW-Zulassung GW 301, w3,pe,az,Stahl x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Die Vergabe der Lose 1 - 2 erfolgt in der Gesamtheit an den wirtschaftlichsten Bieter Entwässerungskanäle,Tiefbrunnen/ Grundwassermessstelle,Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https:// b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2022/014 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Stadt Stendal, OT Heeren 39576 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Schmutzwasserkanal Los 2 - Schmutzwasserhausanschlüsse Los 3 - Abwasserdruckleitung Los 4 - Trinkwasserleitung Los 5 - Trinkwasserhausanschlüsse Umfang der Leistung: Los 1 - Schmutzwasserkanal Baustelleneinr.Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Schmutzwasserkanal,Aufbruch der Fahrbahn (Asphalt & Pflaster) - ca. 990 m² Neubau von Schmutzwasserkanalanlagen DN 150/200 Stz - ca. 805 lfdm Neubau 22 St Revisionsschächte DN 600-1000 mit Sohltiefen bis 3,5 m Neubau der Kanalanlagen parallel zur bestehenden Fahrbahnmitte Wiederherstellung der Fahrbahn mit ca. 285 m³ Schottertragschicht, ca. 350 m² Pflaster und ca. 640 m² Asphalt Los 2 - Schmutzwasserhausanschlüsse Baustelleneinr.,Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Schmutzwasser-HA, Aufbruch der Fahrbahn (Pflaster) & Nebenanlagen ca. 350 m² Neubau von ca. 58 St Hausanschlussleitungen DN 150 Stz, ca. 340m Neubau 58 St Revisionsschächte DN 400 mit Sohltiefen bis 1,75 m Wiederherstellung der Fahrbahn und Nebenanlagen - ca. 300 m² Los 3 - Abwasserdruckleitung Baustelleneinr.,Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Abwasserdruckleitung, Aufbruch der Fahrbahn (Pflaster) & Nebenanlagen ca. 40 m² Neubau von Abwasserdruckleitung da 63 PE100-RC ca. 235 lfdm geschlossene Bauweise Neubau von ca. 5 St Hausanschlussleitungen da 63 PE100-RC, ca. 15 m geschlossene Bauweise und ca. 15 m offene Bauweise Los 4 - Trinkwasserleitung Baustelleneinr., Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Trinkwasserleitung, Aufbruch der Fahrbahn (Asphalt & Pflaster) - ca. 1.000 m² Neubau von Trinkwasserleitung PE100RC da63 SDR11 ca. 180 lfdm, PE100RC da90 SDR11 ca. 520 lfdm, PE100RC da225 SDR11 ca. 512 lfdm in offener Bauweise Neubau von Trinkwasserleitung PE100RC da63 SDR11 ca. 140 lfdm, PE100RC da225 SDR11 ca. 260 lfdm in geschlossener Bauweise Neubau 12 Knotenpunkte Neubau der TWL parallel zur bestehenden Fahrbahnmitte Wiederherstellung der Fahrbahn mit ca. 300 m³ Schottertragschicht, ca. 420 m² Pflaster und ca. 580 m² Asphalt Los 5 - Trinkwasserhausanschlüsse Baustelleneinr., Baustelle einrichten und räumen, Baubüro, Müllbeseitigung, Beweissicherung, Provisorien, Verkehrssicherung Trinkwasser-HA, Aufbruch der Fahrbahn (Pflaster) & Nebenanlagen ca. 320 m² Neubau von ca. 59 St Hausanschlussleitungen PE100RC da32 SDR11, ca. 310m offene Bauweise, ca. 75 m geschlossene Bauweise Wiederherstellung der Fahrbahn und Nebenanlagen - ca. 320 m² g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.04.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26.04.2024 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1850ffaae2d-4351ae09cbb9d5c0 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 19.01.2023 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.03.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 19.01.2023 um: 13:00 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 Hansestadt Osterburg (Altmark) 39606 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten 5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoabrechnungssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW-Zulassung GW 302, Gruppe GN 2, GW 301, w3 Stahl, AZ, PE x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Die Vergabe der Lose 1 - 5 erfolgt in der Gesamtheit an den wirtschaftlichsten Bieter Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark); Telefon: +49 3937/498742 Fax: +49 3937/498744; E-Mail: o.schmidt@wvso.de Internet: https:// b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: WVSO 2023/004 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Verbandsgebiet WVSO f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 4 - Jahreszeitvertrag Trink- und Abwasser Umfang der Leistung: Leistungen Jahreszeitvertrag für den Trink- und Abwasserbereich des WVSO Herstellung von Trink- und Schmutzwasserhausanschlüssen Havariebeseitigung im Trink- und Abwasserbereich des WVSO g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 01.01.2024 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-187e00f09f3-67287d1d39cb87e4 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 06.06.2023 um: 14:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.07.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 06.06.2023 um: 14:30 Wasserverband Stendal-Osterburg Am Bültgraben 5 Hansestadt Osterburg (Altmark) 39606 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Kopie gültige Haftpflichtversicherung, Nachweis Güteschutz Kanalbau nach RAL-GZ 961 (AK3) od. glw. Institutionen, Nachweis DVGW-Zulassung GW 302, Gruppe GN 2, GW 301, w3 Stahl, AZ, PE x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesverwaltungsamt Halle Ernst- Kamieth-Straße 2 06112 Halle/Saale y) Sonstige Angaben Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen