Vertragsstrafe

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Grünhain-Beierfeld; Bereich/Abteilung: Baumanagement; Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße 79; Postleitzahl: 08344; Ort: Grünhain-Beierfeld / OT Beierfeld; Land: DE; Telefon: +49 37741532-41; Fax: +49 37741532-50; Internet-Adresse: www.beierfeld.de; E-Mail: enrico.janik@beierfeld.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ausbau Spiegelwaldstraße 5. BA - Erneuerung Straßendecke/Straßenentwässerung/Straßenbeleuchtung; Straße, Hausnummer: Spiegelwaldstraße; Postleitzahl: 08344; Ort: Grünhain-Beierfeld / OT Beierfeld; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 1: Besondere Leistungen zur Umlage • Baustelleneinrichtung • Verkehrssicherung • Technische Bearbeitung Los 2: Straßenbau Spiegelwaldstraße • 70 m Granitgerinne herstellen • 310 m Granitborde • 1.000 m² Erneuerung Asphaltschichten nach RSTO12/24 Bk 1,0 • 1.000 m² Regulierung SoB • Erneuerung Straßenabläufe • Bankette/Anpassungen Los 3: Kanalverlegung MWS • 62 m Abwasserkanal OD 250 PP SN 16 • 10 m Abwaserkanal OD 315 PP SN 16 • 1 Kontrollschacht PP DN 1000 • 4 HAS OD 160 PP • Umbindungen, Kamerabefahrung, Dichteprüfung Los 4: Trinkwasserleitungsbau • 70 m PEHD-Rohr PE 100-RC d 90 x 8,2 SDR 11 • 70 m Notwasserleitung • 1 UFH • 1 Absperrschieber • 40 m PE-Xa-Rohr d 40 x 3,7 • Desinfektion, Druckprobe, Dokumentation Los 5 - Tiefbau Verlegung Gasleitung • 1 Kopfloch • 60 m Tiefbau Gasnetzanschlussleitung PE inkl. Oberflächenbefestigung Los 6 - Umbau Freileitungsanschlüsse • 150 m Kabelgraben • 13 Muffengruben g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.05.2026, Ende: 02.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3337554/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.03.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 20.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 17.03.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadt Grünhain-Beierfeld -Baumanagament- August-Bebel-Straße 79 in 08344 Grünhain-Beierfeld / OT Beierfeld; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsmäßige Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditvericherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,2% der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,2% der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen der vom Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3 mit Angabe der Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind und Beurteilungsgruppe I und D. Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweisarbeiten. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: Die Anforderungen der vom Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3 und Beurteilungsgruppe I und D. Alternativ kann dies auch durch eine äquivalente Zertifizierungsstelle mit vergleichbaren Zertifizierungskriterien nachgewiesen werden. - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweisarbeiten. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Bankett/ Seitenstreifen,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Zschorlau; Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße 78; Postleitzahl: 08321; Ort: Zschorlau; Land: DE; Telefon: +49 3771-41040; Fax: +49 3771-458219; E-Mail: bauamt@zschorlau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ausbau Teilstück August-Bebel-Straße Zschorlau mit Erneuerung Straßenbeleuchtung, TW-Leitung, Gasleitung, NS-Kabel sowie Breitbanderschließung; Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße; Postleitzahl: 08321; Ort: Zschorlau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Straßenbau 78 m3 Asphalt aufnehmen 670 m2 Asphalt herstellen (4 cm DS und 10 cm TS) 800 m Fugenverguss 705 m3 Erdaushub (Koffer, Baugruben, Gräben) einschl. entsorgen 400 m3 Frostschutzschicht 5 m3 Abbruch Geländestützwand 5 m Winkelstützwand H 0,55 - 1,55m 10 m Palisadenwand L 0,6 - 1,0m 180 m Bordsteine aufnehmen 330 m Granitbord B6 85 m2 Pflaster Granit KP 145 m Mehrzweckrohrleitung 250 PE 40 m Regenwasserkanal 250 PP 8 St Straßenabläufe PP bzw PE, Aufsätze 500x500 45 m Zäune aufnehmen 45 m Zäune herstellen 25 m Hecke roden 25 m Hecke pflanzen Straßenbeleuchtung 5 m3 Asphalt aufnehmen 20 m3 Edaushub (Kabelgraben) 30 m3 Frostschutzschicht 55 m2 Asphalt herstellen (4cm ADS und 10 cm ATS) 25 m Fugenverguss 215 m Kabelschutzrohr DN 75 verlegen 235 m Erdkabel einziehen 5 St Fundamenthülsen für Straßenlampen einbauen 4 St Mastleuchten demontieren 1 St Mastaufführung SB-Mast herstellen Trinkwasserleitungen 320 m2 Asphalt aufnehmen 420 m3 Erdaushub (Rohrgraben) 90 m3 Frostschutzschicht 130 m2 Asphalt herstellen (4cm ADS und 10 cm ATS) 130 m Interimsversorgung 130 m Versorgungsleitung PE 100-RC 90x8,2 60 m Anschlussleitungen PE-Xa 40x3,7 Tiefbau Kabel Niederspannung 210 m Kabelgraben (z.T. Mitverlegung mit Breitband) 28 St Montagegruben 25 m anteilige Durchörterung (Spülbohrung) 50 m Kabelschutzrohr DN 125 Tiefbau Breitbanderschließung 225 m Kabelgraben längs (z.T. Mitverlegung mit Elt) 25 m anteilige Durchörterung (Spülbohrung) Tiefbau Rohrleitungen Gas 180 m Rohrgraben Hauptleitung Gas 100 m Rohrgraben Hausanschlüsse Gas 28 St Montagegruben 8 St Hauseinführungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 27.04.2026, Ende: 31.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3327775/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 15.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 10:00 Uhr; Ort: Eine Abgabe der Angebote ist nur in elektronischer Form möglich.; Personen, die anwesend sein dürfen: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung: 5 % der Auftragssumme bei Auftragssumme größer gleich 250.000 EUR. Sicherheit für Mängelansprüche: 3 % der Abrechnungssumme einschl. Nachträge. Rückgabezeitpunkt einer nicht verwerteten Sicherheit für Mängelansprüche: 4 Jahre. Vertragsstrafe: bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung: 0,2 %/Werktag. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde im Trinkwasserleitungsbau folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: Bieter müssen mit Angebotsabgabe und während der Werkleistung die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nach DVGW GW 301 Gruppe W3 erfüllen und mit Angebotsabgabe nachweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter den Besitz des entsprechenden Gütezeichens nachweist. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Schwachstromanlagen,Fernmeldeanlagen,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel,Gasleitungen

Zeitlich befristete Überlassung der Software Kestra Enterprise Edition inkl. Pflege und Support Gegenstand der öffentlichen Ausschreibung ist die zeitlich befristete Überlassung von Lizenzen (Anzahl: 2 Instanzen) der Software KESTRA Enterprise Edition für 12 Monate inkl. zugehöriger Pflege- und Supportleistungen durch den Hersteller Kestra Lizenzbedingungen: Die Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardprodukten (u. a. Software/ Lizenz/ Programmstände) von Herstellern erfolgt ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und in jedem Falle nachrangig zu den veröffentlichten Vergabeunterlagen Vertrag, Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis. Das heißt konkret: Soweit und insofern die dem Angebot des jeweiligen AN beigefügten Herstellerlizenzbedingungen ausschließlich die Nutzung der Software / Lizenz / Programmstände (Nutzungsbedingungen) betreffen, stimmt die BA der Einbeziehung dieser reinen Nutzungsbedingungen zu. Sofern die Herstellerlizenz- bedingungen Regelungen insbesondere zu den Themen Haftung, Haftungsfreistellung / Haftungsausschlüsse / Haftungsbeschränkungen, Datenschutz und Vertragsstrafen oder Ähnliches betreffen, erfolgt ausdrücklich keine Zustimmung zur Einbeziehung seitens der BA. Sofern der Bieter Herstellerlizenzbedingungen einbeziehen möchte, sind diese spätestens mit Angebotsabgabe der BA zur Prüfung vorzulegen. Diese Bedingungen müssen jedenfalls auch in deutscher Sprache eingereicht werden. Der Inhalt der Nutzungsbedingungen darf den vorrangigen vertraglichen Nutzungsbedingungen nicht widersprechen. Sollten dennoch Widersprüche bestehen, gelten die vertraglichen Bestimmungen entsprechend ihrer Rangfolge (Vertragsbestandteile) vorrangig. Software-Asset-Management (SAM) der BA: Die BA betreibt ein Softwarelizenzmanagement. Dies beinhaltet eine sorgfältige Erhebung der hierfür benötigten Daten zum Zeit-punkt der Beschaffung. Für eine strukturierte und auswertfreundliche Übersicht verwendet die BA die Informationsbeistellungen aus dem Formblatt "Angaben zu Software-Nutzungsrechten" (siehe Anlage 5 der Leistungsbeschreibung). Der AN ist verpflichtet, nach erfolgtem Zuschlag das Formblatt "Angaben zu Software-Nutzungsrechten"getrennt für jedes im Leistungsverzeichnis aufgeführte Produkt, ggf. getrennt nach Lizenzarten, korrekt und vollständig auszufüllen. Die darin übermittelten Informationen müssen den in den Vergabeunterlagen, insbesondere den vertraglichen Bestimmungen, der Leistungsbeschreibung, dem Leistungsverzeichnis und dem Angebot des AN, enthaltenen Angaben entsprechen und dürfen hiervon nicht abweichen. Je beauftragtem Produkt und Lizenzart ist ein ausgefülltes Formblatt "Angaben zu Software-Nutzungsrechten" innerhalb von zwei Wochen nach Zuschlagserteilung in elektronischer Form zu übersenden. Die Empfängeradresse wird nach Zuschlagserteilung bekannt gegeben. Softwarepflege und Support: Der AN stellt der BA Pflege- und Supportleistungen des Herstellers, der Firma KESTRA, für die zeitlich befristet zu überlassenen Lizenzen während des Leistungszeitraumes zur Verfügung. Der Auftragnehmer kann auch zugleich der Hersteller sein. Der Leistungsumfang orientiert sich am "Service Level Agreement" des Herstellers. • Im Leistungszeitraum sind der BA erscheinende Ergänzungen und Verbesserungen des Produkts (z. B. durch kostenfreie Produkt-Updates, -Upgrades, -Patches, -Releases, Hotfixes) mit entsprechenden Anleitungen und Migrationsskripten zur fehlerfreien Integration (Paket Release-/Versionswechsel) unverzüglich und eigeninitiativ zur Verfügung zu stellen. Die BA entscheidet dann, ob diese eingesetzt werden. • Erbringung der Pflege- und Supportleistungen innerhalb der definierten Servicezeit Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) • Beseitigung von Fehlern (Bugs) gemäß der Reaktions- und Wiederherstellungszeiten aus Kapitel 2.2.1 der Leistungsbeschreibung. Die Reaktions- und Wiederherstellungszeiten laufen innerhalb der Servicezeiten. Im Fehlerfall werden erforderlichen Log- und Fehlerdateien bereitgestellt, sofern die BA sicherstellen kann, dass darin keine personenbezogene bzw. personenbeziehbare Informationen enthalten sind. Während der Fehlerbehebung wird eine eng abgestimmte Vorgehensweise erwartet. • Bereitstellung eines englischsprachigen Supports zur Beantwortung von Fragen der BA (telefonisch / per E-Mail / per Online-Portal usw.) innerhalb der Servicezeiten. Art der Lieferung: Die Lieferung erfolgt auf Abruf (=Bestellung). Die Lieferung der Software (Lizenzkeys, Programmstände, etc.) erfolgt elektronisch. Hierfür ist ein Lieferzeitraum von 5 Arbeitstagen (ab Bestellung) einzuhalten, soweit in der Bestellung kein abweichender Liefertermin vorgesehen ist. Eine Webportal-Lösung eines Drittanbieters ist nicht zulässig. Weitere Informationen entnehmen Sie der Leistungsbeschreibung.

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Schloßstraße 27; Postleitzahl: 04860; Ort: Torgau; Land: DE; Telefon: +49 34217580; Internet-Adresse: -; E-Mail: falko.heinz@lra-nordsachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Heizungs-/ Lüftungs-/ Sanitärinstallation e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Internat am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Eilenburg "Rote Jahne"; Straße, Hausnummer: Wöllnauer Chaussee 2; Postleitzahl: 04838; Ort: Doberschütz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Heizung 1 Stück Gas-Brennwertanlage 120 kW einschl. Abgasanlage und Zubehör 2 Stück Pufferspeicheranlage/2xFrischwasserstation einschl. Zubehör 4 Stück Heizkreise kplt. einschl. Verteiler 1 Stück Regelung zum Wärmeerzeuger, Heizkreise Friwa 180 m Rohrleitungen in versch. Dimensionen DN 15 – DN 65 einschl. ISO, 1 Stück Demontage Kesselanlage-Gas 380 kW einschl. Zubehör 240 m Demontage Heizleitungen einschl. ISO DN 15 – DN 65 12 Stück Kernbohrungen in versch. Abmessungen Sanitär 13 Stück Einrichtungsgegenstände versch. Art kplt. einschl. Vorwandelemente 13 Stück Aufarbeitung Doppelwaschtische 13 Stück Sanierung WC-Spülkasteneinbauten 80 m Rohrleitungen mit Iso Trinkwasser Anbindung DN 12 – DN 20 280 m Rohrleitungen Trinkwasser DN 12–DN 50 incl. ISO 38 Stück Armaturen Trinkwasser DN 12–DN 50 incl. ISO 45 m Rohrleitungen Schmutzwasser DN 50 -100 incl. ISO, 3 Stück Kleinraumlüfter 45 Stück Demontage der vorh. Sanitärgegenstände und Armaturen einschl. Zubehör 45 m Demontage der vorh. TW- Rohrleitungen 150 m Demontage der vorh. TW- Rohrisolierung 25 m Demontage der vorh. SW-Rohrleitungen kplt. 16 Stück Kernbohrungen in versch. Abmessungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 25.05.2026, Ende: 14.08.2026, Bauablauf- und Terminplan ist zu beachten j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3295244/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 21.01.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 07.03.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Dr.- Belian- Str. 4; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Telefon: +49 34217580; Internet-Adresse: -; E-Mail: falko.heinz@lra-nordsachsen.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.01.2026, 14:00 Uhr; Ort: Landratsamt Nordsachsen, Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement, Dr.- Belian- Straße 1, 04838 Eilenburg, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/ oder ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vorblatt 214- Besondere Vertragsbedingungen Vertragsstrafe 0,2%, je Werktag, auf 3% begrenzt Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung nur, insoweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 5% u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vorblatt 214- Besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Vorblatt 212- Teilnahmebedingungen, Bieter und Arbeitsgemeinschaften mit bevollmächtigten Vertretern und gesamtschuldnerisch haftend w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Nachweis zur aktuellen Haftpflichtversicherung u. Zahlung der gesetzlichen Sozialversicherung - Bescheinigung der Berufsgenossenschaft - Nachweise im Rahmen der Präqualifizierung oder alternativ die geforderten Nachweise nach Vorblatt 124- Eigenerklärung zur Eignung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden, Referat 39 Vergaberecht/ Preisrecht/ Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden Heizung,Sanitär

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Schloßstraße 27; Postleitzahl: 04860; Ort: Torgau; Land: DE; Telefon: +49 34217580; Internet-Adresse: -; E-Mail: falko.heinz@lra-nordsachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Abbruch-/ Trockenbau-/ Fliesenleger-/ Malerarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Internat am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Eilenburg "Rote Jahne"; Straße, Hausnummer: Wöllnauer Chaussee 2; Postleitzahl: 04838; Ort: Doberschütz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - Rückbau/Entsorgung Wand- und Bodenfliesen ca. 110m²/ Revisionsklappen ca. 26 Stück/ Duschwannenträger und Wannen ca. 14 Stck./ Trockenbaubeplankung ca. 125m² - Bestandsdämmung im Dachraum aufnehmen und wieder einbauen - Wiederherstellung Trockenbauwände und Beplankungen ca. 125m²/ Rasterdeckenplatten aufnehmen und wieder einlegen ca. 15m² - Erneuerung Boden- und Wandfliesen ca. 120m², einschl. Abdichtungen und Fugenausbildungen - Schutzabdeckungen für Malerarbeiten ca. 120m², Erneuerung Wand- und Deckenanstriche ca. 60m²/ Beschichtung von Türen und Umfassungszargen ca. 25 Stück, Fugenausbildungen ca. 230m g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.06.2026, Ende: 14.08.2026, Bauablauf- und Terminplan ist zu beachten j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3295820/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 21.01.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 07.03.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Dr.- Belian- Str. 4; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Telefon: +49 34217580; E-Mail: falko.heinz@lra-nordsachsen.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.01.2026, 14:15 Uhr; Ort: Landratsamt Nordsachsen, Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement, Dr.- Belian- Straße 1, 04838 Eilenburg, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/ oder ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vorblatt 214- Besondere Vertragsbedingungen Vertragsstrafe 0,2%, je Werktag, auf 3% begrenzt Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung nur, insoweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 5% u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vorblatt 214- Besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Vorblatt 212- Teilnahmebedingungen, Bieter und Arbeitsgemeinschaften mit bevollmächtigten Vertretern und gesamtschuldnerisch haftend w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Nachweis zur aktuellen Haftpflichtversicherung u. Zahlung der gesetzlichen Sozialversicherung - Bescheinigung der Berufsgenossenschaft - Nachweise im Rahmen der Präqualifizierung oder alternativ die geforderten Nachweise nach Vorblatt 124- Eigenerklärung zur Eignung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden, Referat 39 Vergaberecht/ Preisrecht/ Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden Abbruch/ Rückbau,Wärmedämmung (außer Haustechnik) ,Trockenbau,Fliesen/ Platten,Maler,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Schloßstraße 27; Postleitzahl: 04860; Ort: Torgau; Land: DE; Telefon: +49 34217580; E-Mail: falko.heinz@lra-nordsachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Elektroinstallationsarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Internat am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Eilenburg "Rote Jahne"; Straße, Hausnummer: Wöllnauer Chaussee 2; Postleitzahl: 04838; Ort: Doberschütz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - Rückbau, Lieferung/ Ersatz von ca. 109 Stück Wand- und Deckenlampen, einschl. Leuchtmittel g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 22.06.2026, Ende: 14.08.2026, Bauablauf- und Terminplan ist zu beachten j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3295876/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 21.01.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 07.03.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Dr.- Belian- Str. 4; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Telefon: +49 34217580; E-Mail: falko.heinz@lra-nordsachsen.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.01.2026, 14:30 Uhr; Ort: Landratsamt Nordsachsen, Dezernat Verwaltung und Finanzen, Zentrales Immobilienmanagement, Dr.- Belian- Straße 1, 04838 Eilenburg, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/ oder ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vorblatt 214- Besondere Vertragsbedingungen Vertragsstrafe 0,2%, je Werktag, auf 3% begrenzt Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung nur, insoweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 5% u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vorblatt 214- Besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Vorblatt 212- Teilnahmebedingungen, Bieter und Arbeitsgemeinschaften mit bevollmächtigten Vertretern und gesamtschuldnerisch haftend w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Nachweis zur aktuellen Haftpflichtversicherung u. Zahlung der gesetzlichen Sozialversicherung - Bescheinigung der Berufsgenossenschaft - Nachweise im Rahmen der Präqualifizierung oder alternativ die geforderten Nachweise nach Vorblatt 124- Eigenerklärung zur Eignung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden, Referat 39 Vergaberecht/ Preisrecht/ Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Elektro ,Beleuchtungseinrichtungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Zentrale Vergabestelle der Gemeinde Barleben Ernst-Thälmann-Str. 22 39179 Barleben Telefon: +49 39203 565-3325 Fax: +49 39203 5655-3325 E-Mail: vergabestelle@barleben.de Internet: https://barleben.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 17.Bar-VOB-2025.Fi c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Radweg am Anger entlang des Sportplatzes 39179 Barleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung eines Radweges entlang des Sportplatzes am Anger in Barleben Umfang der Leistung: Für die Errichtung des ca. 255 m langen Radwegs sind folgende Grobmengen notwendig: 306 m³ Oberboden aufnehmen, außerhalb lagern, entsorgen, 316 m³ Boden (Auffüllungen / Aueton) loösen, außerhalb lagern, entsorgen, 367 t Untergrundverbesserung durchführen, 320 m³ Frostschutzschicht liefern und herstellen, 150 t Asphalttragschicht AC 22 T L liefern und herstellen, 765 m² Asphaltdeckschicht AC 5 D L liefern und Herstellen, 115 m³ Bankett liefern und herstellen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 01.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.07.2026 weitere Fristen: keine - j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b30ac0000-684cd41ef359f0fd Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 22.01.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.02.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 22.01.2026 um: 10:00 Ort: Gemeinde Barleben Ernst-Thälmann-Straße 22 39179 Barleben Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei Abgabe schriftlicher Angebote sind Geschäftsführer und deren bevollmächtigte Vertreter zur Angebotseröffnung zugelassen. t) geforderte Sicherheiten Ergänzende Regelungen zur Vergabe (1) Abzüge für Bauwesenversicherung / Baustrom und Bauwasser / Ausführung 4 VOB/B und § 4 VOL/B Folgende Pauschalen sind zu vereinbaren: 0,2 % der Bruttoschlussrechnungssumme für Bauwesenversicherung ab einem Auftragswert von 10.000 Euro brutto für das Gesamtvorhaben 0,5 % der Bruttoschlussrechnungssumme für Baustrom und Bauwasser ab einem Auftragswert von 10.000 Euro brutto für das Gesamtvorhaben Sollte der Nachweis erfolgen, dass die Medien nicht in Anspruch genommen wurden entfällt die Umlage. (2) Besondere Vertragsbedingungen // Vertragsstrafen § 11 VOB/B und 11 VOL/B: pro Werktag 0,1 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Einzelfristen 0,5 % der Auftragssumme max. 5 % der Auftragssumme (3) Besondere Vertragsbedingungen // Sicherheitsleistungen § 17 VOB/B und 18 VOL/B: Für Mängelansprüche unter 10.000 Euro Auftragswert brutto keine Sicherheitsleistung ab 10.000 Euro Auftragswert brutto 5 % Sicherheitsleistung ab 25.000 Euro Auftragswert brutto 3 % Sicherheitsleistung Für Vertragserfüllung ab 100.000 Euro Auftragswert brutto 5 % Sicherheitsleistung ab 250.000 Euro Auftragswert brutto 3 % Sicherheitsleistung Sicherheitsleistungen können in Geld hinterlegt werden oder werden bei Mängelansprüchen einbehalten. Sie können durch eine Bürgschaft eines erstklassigen europäischen Kreditinstitutes abgelöst werden. Die Bürgschaft ist unbefristet auszustellen und im Original oder digital über die Plattform Trustlog bei der Gemeinde einzureichen. Die Bürgschaft wird nach Ablauf des Gewährleistungszeitraumes zurückgegeben. (4) Rechnungen für Bauleistungen sind nur vollumfänglich auszuzahlen, wenn die gültige Freistellungsbescheinigung gem. § 48 EstG mit der ersten Abschlags- /Schlussrechnung beigefügt wird. (5) Abschlagsrechnungen sind ab einem nachgewiesenen Bautenstand von 5.000 Euro (Brutto) bis zu einer Höhe von max. 90 % des bestätigten Auftragswertes zulässig. (6) Vorauszahlungen sind nur in Ausnahmefällen bei gleichzeitiger Gestellung einer Bürgschaft zulässig. (7) Für Bauvorhaben ab 100.000 Euro (Brutto) ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren. (8) Architektenverträge haben grundsätzlich die Phase 9 der HOAI zu beinhalten. Im begründeten Einzelfall sind Ausnahmen möglich. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen und der beigefügten Richtlinie der Gemeinde Barleben zur Vergabe von Aufträgen und der VOB/B. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen, Anlagen zum Aufforderungsschreiben Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachfolgende Nachweise und Erklärungen sind vom Bieter mit dem Angebot vorzulegen: FB 233 Nachunternehmerleistungen (im Formblatt 233 sind u.a. die OZ, Beschreibung der Teilleistungen, Name des Unternehmens anzugeben) - falls keine Nachunternehmen eingesetzt werden, bitte im Formblatt vermerken Bei Angeboten in Papierform zusätzlich mit Stempel und Unterschrift versehen! FB 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft - falls keine Bietergemeinschaft gebildet wird, bitte im Formblatt vermerken Bei Angeboten in Papierform zusätzlich mit Stempel und Unterschrift versehen! Auf gesondertes Verlangen sind vom Bestbieter und ggf. seinen Nachunternehmen sowie Mitgliedern einer Bietergemeinschaft nachfolgende Nachweise und Erklärungen vorzunehmen: Formblätter 221/222 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation (Bieter / Bietergemeinschaft) Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise (Bieter / Bietergemeinschaft) Formblatt 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder PQ-Bescheinigung Vorlage von Insolvenzplan, falls dieser rechtskräftig bestätigt wurde Gewerbeanmeldung Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen Haftpflichtversicherung mit Angaben der Deckungssummen und Ablaufdatum Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vom Finanzamt Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt Bescheinigung der Industrie-/Handwerkskammer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse mind. 3 Referenznachweise gem. FB 124 mit folgenden Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Nachweis personeller Ausstattung Nachweis technischer Ausstattung Erklärung zur Tariftreue Mindeststundenentgelt gem. TVergG LSA Erklärung zum Nachunternehmereinsatz gem. TVergG LSA Auf gesondertes Verlangen geforderten Nachweise und Erklärungen sind innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Nachfrist gem. § 8 (3) TVergG LSA Die Frist für die Nachreichung der geforderten Nachweise und Erklärungen beginnt am darauffolgenden Tag des Tages, an dem die Versendung des Nachforderungsschreibens erfolgte. Alle erforderlichen Nachweise und Erklärungen sind aktuell gültig und fristgerecht vorzulegen. Im Falle einer Präqualifizierung durch Vorlage eines Nachweises werden die bei der Präqualifizierungsstelle hinterlegten Nachweise akzeptiert. Sollten nicht alle erforderlichen Nachweise dort hinterlegt sein, behalten wir uns vor zusätzliche Nachweise zur Vollständigkeit der Unterlagen nachzufordern. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): 3. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Straßenbau,Fußwege/ Radwege

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH Magdeburger Straße 28 06449 Aschersleben Telefon: +49 3473/942308 Fax: E-Mail: M.Riedel@agw-asl.de Internet: www.agw-asl.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 01/2026 Milan c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 29 in 06449 Aschersleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 5 Bauhauptleistung Umfang der Leistung: ca. 150 m³ Erdaushub im Außenbereich Für Treppen, Winkelstützen und Fundamente ca. 65 m³ Erdaushub unter der Bodenplatte im Keller (Schmutzwasserleitungen, Dämmung und neue Bodenplatte müssen hergestellt werden) ca. 115 m³ Hinterfüllung neue Terrassen ca. 75 m³ Arbeitsraum verfüllen ca. 80 m KG 2000-Rohr unter der Bodenplatte und im Außenbereich 2 Fertigteilschächte DN 400 ca. 25 m³ Leitungszonen verfüllen Einbau von ca. 125 Ziegelflachstürzen, je nach Wandstärke liegen bis zu 3 Ziegelflachstürze nebeneinander Herstellung Aufzugsschacht aus ca. 38 m³ Mauerwerk ca. 34 m² Türöffnungen ausmauern, unterschiedlicher Wandstärke zwei Fensteröffnungen herstellen ca. 275 lfm Egalisierungsputz an Fenster- und Türlaibungen für Einbau neuer Fenster und Türen ca. 190 m² Ziegeleinhangdecken ca. 5 lfm Risssanierung ca. 10 m³ Mauerwerk inkl. Herstellung Einfriedung im Außenbereich Herstellen Aufzugunterfahrt jeweils ca. 145 m² Wärmedämmung und Bodenplatte im Keller einbauen Einbau von ca. 50 lfm Stahl-Stützen und Stahl-Unterzügen unterschiedlicher Dimensionierung ca. 7 m³ Rückbau Mauerwerk Einfriedung ca. 3 m³ Rückbau Treppenanlage g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 07.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 19.06.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b98c48306-73747cd4bab67be1 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 05.02.2026 um: 10:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 05.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: AGW mbH, Magdeburger Straße 28 in 06449 Aschersleben Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten Vertragsstrafe 0,3%, Mängelansprüche 3% Sicherheitsleistung 5% für Vertragserfüllung u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Präqualifizierte Unternehmen: 1. Nachweis Präqualifikation 2. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen - alle für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung erforderlichen Unternehmen sind anzugeben, außer reine Dienstleister (Spediteure, Lieferanten etc.) (233) 3. Erklärungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) - vollständig ausgefüllt und unterschrieben 4. EFB - Preisblatt 221 / 222 Nicht präqualifizierte Unternehmen: 1. Eigenerklärung zur Eignung 2. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen - alle für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung erforderlichen Unternehmen sind anzugeben, außer reine Dienstleister (Spediteure, Lieferanten etc.) (233) 3. Erklärungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) - vollständig ausgefüllt und unterschrieben 4. EFB - Preisblatt 221 / 222 Nicht präqualifizierte Nachunternehmer: Eigenerklärung zur Eignung 3. Erklärungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) - vollständig ausgefüllt und unterschrieben präqualifizierte Nachunternehmer: Nachweis Präqualifikation 3. Erklärungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) - vollständig ausgefüllt und unterschrieben Auf Verlangen der Vergabestelle sind innerhalb von 6 Kalendertagen folgende Nachweise zu erbringen: 1. Präqualifizierte Unternehmen: 1.1. Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung Die Gültigkeit einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung bis zum Ende der Leistungserbringung ist im Auftragsfall einzureichen. 1.2. EFB - Blatt 223 (wird von Auftraggeber gesondert zugesandt) 1.3. Urkalkulation (wird gesondert abgefordert) 1.4. Datenblätter zu den angebotenen Fabrikaten (werden bei Bedarf angefordert) 2. Nicht präqualifizierte Unternehmen: 2.1. mindestens drei Referenzen aus den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, aufgegliedert nach Auftragsumfang, Auftraggeber und Ansprechpartner 2.2. Angaben zu den jahresdurchschnittlich in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren beschäftigten Arbeitskräften 2.3. Nachweis Eintragung in das Berufsregister (HRA o. HRB o. GewA o. HWK) 2.4. Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft 2.5. Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt 2.6. Nachweis über die ordnungsgemäße Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unbedenklichkeit Krankenkasse) und ggf. zur tarifrechtlichen Sozialkasse (SOKA) 2.7. Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung Die Gültigkeit einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung bis zum Ende der Leistungserbringung ist im Auftragsfall einzureichen. 2.8. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes 2.9. Datenblätter zu den angebotenen Fabrikaten (werden bei Bedarf angefordert) 2.10. EFB - Blatt 223 (wird von Auftraggeber gesondert zugesandt) 2.11. Urkalkulation (wird gesondert abgefordert) 3. Folgende Nachweise und Erklärungen für nicht präqualifizierte Nachunternehmer 3.1. mindestens drei Referenzen, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, aufgegliedert nach Auftragsumfang, Auftraggeber und Ansprechpartner 3.2. Angabe zu den jahresdurchschnittlich in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren beschäftigte Arbeitskräfte 3.3. Nachweis Eintragung in das Berufsregister (HRA o. HRB o. GewA o. HWK) 3.4. Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft 3.5. Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt 3.6. Nachweis über die ordnungsgemäße Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unbedenklichkeit Krankenkasse) und ggf. zur tarifrechtlichen Sozialkasse (SOKA) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer des Landesverwaltungsamtes Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Bieterangaben sind ausschließlich schriftlich zu richten an: AGW mbH, Frau Riedel - E-Mail: m.riedel@agw-asl.de Baumeisterarbeiten,Maurer

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH Magdeburger Straße 28 06449 Aschersleben Telefon: +49 3473942318 Fax: E-Mail: t.hoffmann@agw-asl.de Internet: www.agw-asl.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 01/2026 HKS 5 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06449 Aschersleben, Hecklinger Straße 5 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 03 Gerüstbauarbeiten Umfang der Leistung: 690 m² Fassadengerüst aufbauen, vorhalten und beseitigen (Vorhaltedauer etwa 32 Wochen) 22 Stgm Gerüsttreppenturm 24 m Konsolverbreiterung, 60er 145 m Innenkonsolverbreiterung, 30er 48 m Dachfang 300 m² Gerüstnetz 30 m Gitterträger 1 Stk. Raumrüstung g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 30.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 22.12.2026 weitere Fristen: siehe Vergabeunterlagen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19be4e72b33-7dfd78805043509f Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 19.02.2026 um: 10:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 23.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: AGW mbH, Magdeburger Straße 28 in 06449 Aschersleben Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten Vertragsstrafe 0,3%, Mängelansprüche 3% (gilt nur für Bauleistungen) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Präqualifizierte Unternehmen: 1. Nachweis Präqualifikation 2. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen - alle für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung erforderlichen Unternehmen sind anzugeben, außer reine Dienstleister (Spediteure, Lieferanten etc.) (233) 3. Erklärungen nach dem Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt - vollständig ausgefüllt und unterschrieben 4. EFB - Preisblatt 221 / 222 Nicht präqualifizierte Unternehmen: 1. Eigenerklärung zur Eignung 2. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen - alle für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung erforderlichen Unternehmen sind anzugeben, außer reine Dienstleister (Spediteure, Lieferanten etc.) (233) 3. Erklärungen nach dem Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt - vollständig ausgefüllt und unterschrieben 4. EFB - Preisblatt 221 / 222 Nicht präqualifizierte Nachunternehmer: Eigenerklärung zur Eignung 3. Erklärungen nach dem Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt - vollständig ausgefüllt und unterschrieben Präqualifizierte Nachunternehmer: Nachweis Präqualifikation 3. Erklärungen nach dem Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt - vollständig ausgefüllt und unterschrieben Auf Verlangen der Vergabestelle sind innerhalb von 6 Kalendertagen folgende Nachweise zu erbringen: 1. Präqualifizierte Unternehmen: 1.1. Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung Die Gültigkeit einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung bis zum Ende der Leistungserbringung ist im Auftragsfall einzureichen. 1.2. EFB - Blatt 223 (wird von Auftraggeber gesondert zugesandt) 1.3. Urkalkulation (wird gesondert abgefordert) 1.4. Datenblätter zu den angebotenen Fabrikaten (werden bei Bedarf angefordert) 2. Nicht präqualifizierte Unternehmen: 2.1. mindestens drei Referenzen aus den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, aufgegliedert nach Auftragsumfang, Auftraggeber und Ansprechpartner 2.2. Angaben zu den jahresdurchschnittlich in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren beschäftigten Arbeitskräften, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal 2.3. Nachweis Eintragung in das Berufsregister (HRA o. HRB o. GewA o. HWK) 2.4. Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft 2.5. Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt 2.6. Nachweis über die ordnungsgemäße Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unbedenklichkeit Krankenkasse) und ggf. zur tarifrechtlichen Sozialkasse (SOKA) 2.7. Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung Die Gültigkeit einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung bis zum Ende der Leistungserbringung ist im Auftragsfall einzureichen. 2.8. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes 2.9. Datenblätter zu den angebotenen Fabrikaten (werden bei Bedarf angefordert) 2.10. EFB - Blatt 223 (wird von Auftraggeber gesondert zugesandt) 2.11. Urkalkulation (wird gesondert abgefordert) 3. Folgende Nachweise und Erklärungen für nicht präqualifizierte Nachunternehmer 3.1. mindestens drei Referenzen, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind, aufgegliedert nach Auftragsumfang, Auftraggeber und Ansprechpartner 3.2. Angabe zu den jahresdurchschnittlich in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren beschäftigte Arbeitskräfte 3.3. Nachweis Eintragung in das Berufsregister (HRA o. HRB o. GewA o. HWK) 3.4. Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft 3.5. Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt 3.6. Nachweis über die ordnungsgemäße Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unbedenklichkeit Krankenkasse) und ggf. zur tarifrechtlichen Sozialkasse (SOKA) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer des Landesverwaltungsamtes Ernst-Kamith-Straße 2 06112 Halle-Saale y) Sonstige Angaben Gerüste (allgemein)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 37741440; Internet-Adresse: https://www.wasserwerke-westerzgebirge.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: RNA Hauptstraße/ B101 in Raschau-Markersbach; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - ca. 325 m TW-Versorgungsleitung PE 100 d 180*16,4 SDR 11; davon 230 m Verlegung im Spülbohrverfahren und 75 m im Berstliningverfahren - ca. 95 m TW-Versorgungsleitung PE 100 d 63*5,8 bis d 125*11,4 SDR 11 - 10 St. TW-Hausanschlüsse PE-Xa-Rohr d 40 bis d 63 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.04.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3326863/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.02.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 16.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 26.02.2026, 11:00 Uhr; Ort: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Nicht in Anwesenheit der Bieter. Eine Abgabe des Angebotes ist nur in elektronischer Form möglich. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Der Auftraggeber darf als Sicherheit 5% der Auftragssumme für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme sowie 3% der Bruttoabrechnungssumme für die vertragliche Erfüllung der Gewährleistung auf die Dauer von 4 Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abgelöst werden. Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: .Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: - Die Anforderungen vom DVGW mit Nachweis der DVGW-GW 301 Gruppe W3 für PE Schweißarbeiten und GW 302 GN2. Sollten Leistungen des Leistungsbildes von Nachunternehmern ausgeführt werden, so sind die entsprechenden zusätzlichen Nachweise auch für die Nachunternehmer zu erbringen. Firmen, die diese Nachweise nicht vorlegen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 Annaberg-Buchholz; gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG: Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz Trinkwasserleitungen