Stadt Chemnitz

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Chemnitz, Rechts- und Ordnungsamt, Zentrale Vergabestelle Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Telefon: +49 3714883081 Fax: E-Mail: zvs@stadt-chemnitz.de Internet: https://www.chemnitz.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 17/26/0055 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hort Kirchner-Grundschule, Chemnitzer Str. 4, 09228 Chemnitz OT Wittgensdorf f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 06 Baumeisterarbeiten Umfang der Leistung: Das gesamte Hortgebäude soll saniert und umgebaut werden. Hierfür werden Abbruch- / Grundleitungs- / Stb.- Beton- / Mauer- / Innenputz- und Estricharbeiten, sowie Mauerwerkstrockenlegung benötigt. Dafür sind u. a. Leistungen im Außen- und Innenbereich erforderlich: 315 m Herstellen von HZ-Putzschlitz für Sockelleisten 480 m2 Abbruch u. Entsorgen versch. Bodenplatten und Unterbauten 150 m2 Abbruch u. Entsorgen von Wand-/ Bodenfliesen 85 m2 Abbruch Innenwände nichttragend 700 m2 Kalk-Zementputz abschlagen 180 m Durchschneiden von Estrich / StB-Bodenplatte 22 t Entsorgung von Bauteil/ Bauabfälle mit Bitumengemisch 160 m2 selbstklebende Bauwerksabdichtung, Vertikal-Abdichtung 205 m2 Perimeterdämmung 150 m Mauersägeverfahren Außen/ Innenwand 60 bis 30 cm 30 St. Türöffnungen herstellen 260 m Leibungen herausputzen 80 St. Deckenöffnungen 56 St. KB Durchbrüche Außentreppe 12 Stg. erneuern 220 m2 Sanierputzsystem nach WTA 300 m2 Nivellierestrich g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 23.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c03810d6c-6308fe1ee442e7a5 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: Unterlagen nach § 16 a Abs. 1 VOB/A und nach § 16 a Abs. 2 VOB/A o) Ablauf der Angebotsfrist am: 23.02.2026 um: 08:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 23.02.2026 um: 08:30 Uhr Ort: Stadt Chemnitz Rechts- und Ordnungsamt Zentrale Vergabestelle Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: keine t) geforderte Sicherheiten Es ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. USt., ohne Nachträge) zu leisten, wenn die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne USt. beträgt. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme, inkl. USt), wenn die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: mit den Vergabeunterlagen und beinhaltet Erklärungen über den Umsatz, die Ausführung vergleichbarer Leistungen, die erforderlichen Arbeitskräfte, die Eintragung in ein Berufsregister, Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation, das Nichtvorliegen einer schweren Verfehlung, die Erfüllung der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, die Berufsgenossenschaftsanmeldung. Es ist mit dem Angebot vorzulegen, bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Es gelten folgende Mindestbedingungen: 2 Referenzen über vergleichbare Leistungen aus den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit mit mindestens Angaben zu Bezeichnung, Auftragswert, Ausführungszeitraum (Bei Bietergemeinschaft/ ARGE gemeinsam) Erklärungen und Nachweise gem. § 6a Abs. 2 und 3 VOB/A: Handelsregisterauszug (wenn zur Eintragung verpflichtet) oder die Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, die Gewerbeanmeldung (wenn zur Eintragung verpflichtet) (bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied) Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz (bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied) für _2__vergleichbare Leistungen je eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis z.B. auf FB 444 VHB Bund (bei Bietergemeinschaft/ ARGE gemeinsam) Bei Präqualifizierung ist zu beachten, dass vergleichbare Referenzen auch tatsächlich hinterlegt sind, ansonsten sind diese mit dem Angebot einzureichen. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Estrich,Bauwerksabdichtung,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Chemnitz, Rechts- und Ordnungsamt, Zentrale Vergabestelle Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Telefon: +49 3714883081 Fax: E-Mail: zvs@stadt-chemnitz.de Internet: https://www.chemnitz.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 17/26/0055 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Hort Kirchner-Grundschule, Chemnitzer Str. 4, 09228 Chemnitz OT Wittgensdorf f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 06 Baumeisterarbeiten Umfang der Leistung: Das gesamte Hortgebäude soll saniert und umgebaut werden. Hierfür werden Abbruch- / Grundleitungs- / Stb.- Beton- / Mauer- / Innenputz- und Estricharbeiten, sowie Mauerwerkstrockenlegung benötigt. Dafür sind u. a. Leistungen im Außen- und Innenbereich erforderlich: 315 m Herstellen von HZ-Putzschlitz für Sockelleisten 480 m2 Abbruch u. Entsorgen versch. Bodenplatten und Unterbauten 150 m2 Abbruch u. Entsorgen von Wand-/ Bodenfliesen 85 m2 Abbruch Innenwände nichttragend 700 m2 Kalk-Zementputz abschlagen 180 m Durchschneiden von Estrich / StB-Bodenplatte 22 t Entsorgung von Bauteil/ Bauabfälle mit Bitumengemisch 160 m2 selbstklebende Bauwerksabdichtung, Vertikal-Abdichtung 205 m2 Perimeterdämmung 150 m Mauersägeverfahren Außen/ Innenwand 60 bis 30 cm 30 St. Türöffnungen herstellen 260 m Leibungen herausputzen 80 St. Deckenöffnungen 56 St. KB Durchbrüche Außentreppe 12 Stg. erneuern 220 m2 Sanierputzsystem nach WTA 300 m2 Nivellierestrich g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 23.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c03810d6c-6308fe1ee442e7a5 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: Unterlagen nach § 16 a Abs. 1 VOB/A und nach § 16 a Abs. 2 VOB/A o) Ablauf der Angebotsfrist am: 23.02.2026 um: 08:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 23.02.2026 um: 08:30 Uhr Ort: Stadt Chemnitz Rechts- und Ordnungsamt Zentrale Vergabestelle Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: keine t) geforderte Sicherheiten Es ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. USt., ohne Nachträge) zu leisten, wenn die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne USt. beträgt. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme, inkl. USt), wenn die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: mit den Vergabeunterlagen und beinhaltet Erklärungen über den Umsatz, die Ausführung vergleichbarer Leistungen, die erforderlichen Arbeitskräfte, die Eintragung in ein Berufsregister, Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation, das Nichtvorliegen einer schweren Verfehlung, die Erfüllung der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, die Berufsgenossenschaftsanmeldung. Es ist mit dem Angebot vorzulegen, bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Es gelten folgende Mindestbedingungen: 2 Referenzen über vergleichbare Leistungen aus den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit mit mindestens Angaben zu Bezeichnung, Auftragswert, Ausführungszeitraum (Bei Bietergemeinschaft/ ARGE gemeinsam) Erklärungen und Nachweise gem. § 6a Abs. 2 und 3 VOB/A: Handelsregisterauszug (wenn zur Eintragung verpflichtet) oder die Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, die Gewerbeanmeldung (wenn zur Eintragung verpflichtet) (bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied) Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz (bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied) für _2__vergleichbare Leistungen je eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis z.B. auf FB 444 VHB Bund (bei Bietergemeinschaft/ ARGE gemeinsam) Bei Präqualifizierung ist zu beachten, dass vergleichbare Referenzen auch tatsächlich hinterlegt sind, ansonsten sind diese mit dem Angebot einzureichen. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Estrich,Bauwerksabdichtung,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B27 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinrich-Beck-Straße, 09112 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Allg. BNL, Erneuerung MWK, TWL, Straßenentwässerung & Ausbau Fernwärme Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Erneuerung Mischwasserkanal Sammler: ca. 2.300 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 480 m Abwasserkanal DN/OD 315 PP ca. 425 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Kontrollschächte DN 1000 1 St Kontrollschacht DN 1200 ca. 330 m³ Frostschutzschicht ca. 620 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 700 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 700 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Anschlussleitungen: ca. 395 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 160 m³ Start- und Zielgrubenaushub und Wiederverfüllung ca. 70 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 20 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 70 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 150 2 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 200 1 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 250 4 St Rohrvortrieb im Schutzrohr DN 250 St ca. 55 m³ Frostschutzschicht ca. 75 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 95 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 95 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 2 - Erneuerung Trinkwasserleitung Versorgungsleitung: ca. 590 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 295 m Trinkwasserleitung PE-HD PE 100-RC 125 x 11,4 SDR 11 ca. 180 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand 1 St Schieberkreuz mit Unterflurhydrant ca. 145 m³ Frostschutzschicht ca. 300 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 360 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 360 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Hausanschlussleitungen: ca. 70 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 45 m³ Kopflochaushub und Wiederverfüllung ca. 15 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 40 x 3,7 SDR 11 ca. 25 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 50 x 4,6 SDR 11 ca. 6 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 53 x 5,8 SDR 11 ca. 40 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand ca. 25 m³ Frostschutzschicht ca. 30 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 30 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 30 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 3 - Ausbau Fernwärme ca. 1230 m Bituminösen Oberbau schneiden ca. 1070 m² Aufbruch und Entsorgung befestigte Flächen ca. 2280 m² Verbau ca. 1810 m³ Rohrgraben ausheben ca. 630 m³ Sand in Rohrgraben einbauen ca. 320 m² Rohrgraben verfüllen ca. 1075 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 670 m Naht in Asphaltdeckschicht herstellen ca. 940 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 315 m³ Frostschutz einbauen ca. 245 m³ HGT einbauen Bauteil 4 - Erneuerung Straßenentwässerung ca. 330 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 120 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP 20 St Straßenablauf komplett liefern und einbaun 20 St Aufsatz für Straßenablauf ca. 85 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 70 m³ Frostschutzschicht ca. 140 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 170 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 170 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.10.2027 weitere Fristen: Fertigstellung Bauabschnitt 1 bis 18.12.2026 j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c099524af-5719924f4ecccb1a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 24.02.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Fernwärmeleitungen,Kanalsanierung,Erdbau

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Chemnitz, Rechts- und Ordnungsamt, Zentrale Vergabestelle Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Telefon: +49 3714883081 Fax: E-Mail: zvs@stadt-chemnitz.de Internet: https://www.chemnitz.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 17/26/0052 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Baumgartenschule Grundschule, August Bebel-Straße 7, 09224 Chemnitz OT Grüna f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 27.1 - Blitzschutz Umfang der Leistung: ca. 200 Stück Verbindungsklemmen Fundamenterder ca. 140 Stück Kreuzstücke Bodenplatte ca. 400 m Stahlband 30 mm Breite / 105mm² St/tZn ca. 700 m Runddraht 10mm V4A ca. 3 Stück Fangstange L 1500mm inkl. Betonsockel und Unterlegplatte ca. 15 Stück Fangstange L 2000mm inkl. Betonsockel und Unterlegplatte ca. 600 m Runddraht Alu 8mm ca. 15 Stück UNI-Trennklemme NIRO für Trennstelle ca. 400 Stück Erdungsfestpunkt Anschlussgarnitur g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 04.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.01.2028 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c09142caa-130452725e58739e Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: - Unterlagen nach § 16 a Abs. 1 VOB/A, und nach § 16 a Abs. 2 VOB/A o) Ablauf der Angebotsfrist am: 24.02.2026 um: 08:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 26.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 24.02.2026 um: 08:30 Uhr Ort: Stadt Chemnitz Rechts- und Ordnungsamt Zentrale Vergabestelle Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: keine t) geforderte Sicherheiten Auf Sicherheit für Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird verzichtet. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: mit den Vergabeunterlagen und beinhaltet Erklärungen über den Umsatz, die Ausführung vergleichbarer Leistungen, die erforderlichen Arbeitskräfte, die Eintragung in ein Berufsregister, Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation, das Nichtvorliegen einer schweren Verfehlung, die Erfüllung der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, die Berufsgenossenschaftsanmeldung. Es ist mit dem Angebot vorzulegen, bei Bewerbergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Erklärungen und Nachweise gem. § 6a Abs. 2 und 3 VOB/A: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer (bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied) Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz (bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Blitzschutz

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B27 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinrich-Beck-Straße, 09112 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Allg. BNL, Erneuerung MWK, TWL, Straßenentwässerung & Ausbau Fernwärme Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Erneuerung Mischwasserkanal Sammler: ca. 2.300 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 480 m Abwasserkanal DN/OD 315 PP ca. 425 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Kontrollschächte DN 1000 1 St Kontrollschacht DN 1200 ca. 330 m³ Frostschutzschicht ca. 620 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 700 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 700 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Anschlussleitungen: ca. 395 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 160 m³ Start- und Zielgrubenaushub und Wiederverfüllung ca. 70 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 20 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 70 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 150 2 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 200 1 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 250 4 St Rohrvortrieb im Schutzrohr DN 250 St ca. 55 m³ Frostschutzschicht ca. 75 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 95 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 95 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 2 - Erneuerung Trinkwasserleitung Versorgungsleitung: ca. 590 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 295 m Trinkwasserleitung PE-HD PE 100-RC 125 x 11,4 SDR 11 ca. 180 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand 1 St Schieberkreuz mit Unterflurhydrant ca. 145 m³ Frostschutzschicht ca. 300 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 360 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 360 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Hausanschlussleitungen: ca. 70 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 45 m³ Kopflochaushub und Wiederverfüllung ca. 15 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 40 x 3,7 SDR 11 ca. 25 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 50 x 4,6 SDR 11 ca. 6 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 53 x 5,8 SDR 11 ca. 40 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand ca. 25 m³ Frostschutzschicht ca. 30 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 30 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 30 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 3 - Ausbau Fernwärme ca. 1230 m Bituminösen Oberbau schneiden ca. 1070 m² Aufbruch und Entsorgung befestigte Flächen ca. 2280 m² Verbau ca. 1810 m³ Rohrgraben ausheben ca. 630 m³ Sand in Rohrgraben einbauen ca. 320 m² Rohrgraben verfüllen ca. 1075 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 670 m Naht in Asphaltdeckschicht herstellen ca. 940 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 315 m³ Frostschutz einbauen ca. 245 m³ HGT einbauen Bauteil 4 - Erneuerung Straßenentwässerung ca. 330 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 120 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP 20 St Straßenablauf komplett liefern und einbaun 20 St Aufsatz für Straßenablauf ca. 85 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 70 m³ Frostschutzschicht ca. 140 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 170 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 170 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.10.2027 weitere Fristen: Fertigstellung Bauabschnitt 1 bis 18.12.2026 j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c099524af-5719924f4ecccb1a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 24.02.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdbau