Abwasserzweckverband Espenhain

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Abwasserzweckverband Espenhain Blumrodapark 6 04552 Borna Telefon: +49 34343-5070 Fax: E-Mail: info@azv-espenhain.de Internet: www.azv-espenhain.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 149_AZVE_01-2026-0001 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04552 Borna OT Zedtlitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Auswechslung Trinkwasserleitung und Regenwasserkanal Umfang der Leistung: Teil 1: Allgemeine Leistungen BE, Baubehelfe Sicherungs- und Koordinierungsleistungen Herstellung einer temporären Zufahrt Landschaftsbauarbeiten Verkehrssicherung Teil 2: Auswechslung Trinkwasserleitung Rohrverlegearbeiten Hautleitung DN 150 GGG ca. 260 m Rohrverlegearbeiten Anschlussleitungen PE 100, 32x2,9 ca. 90 m Herstellung TW-Provisorium Druckprobe und Hygiene Trinkwasserdruckrohr Asphaltaufbruch und Asphaltwiederherstellung ca. 390 m² Teil 3: Auswechslung Regenwasserkanal Verlegung RW-Hauptkanal OD 315 PP ca. 180 m Lieferung und Einbau von Schachtbauwerken DN 1000 Verlegung RW-Anschlussleitungen OD 160 PP ca. 60 m Rückbau von Altleitungen DN 150 bis DN 300 sowie Verdämmung der Altleitungen Rückbau Schachtbauwerke und Teilabbruch Schachtbauwerke Straßenentwässerung, Einbau von Straßeneinläufen inkl. Verlegung OD 160 PP Asphaltaufbruch und Asphaltwiederherstellung ca. 1150 m² g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 07.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 25.09.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c513b5612-7f61b99cff76299c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.03.2026 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 02.04.2026 p) Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 09.03.2026 um: 13:00 Ort: Anschrift wie oben Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für Vertragserfüllung und Gewährleistung gemäß VOB u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen. Mit dem Formular "Eigenerklärung zu Eignung" sind gemäß § 6a Absatz 2 oder VOB/A die nachfolgend aufgeführten Eignungsnachweise zu erbringen und mit dem Angebot vorzulegen: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einfluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 2. Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresduch- schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig wurde 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrag zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK 3 sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte Beurteilungsgruppe mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen, Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung, Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten, Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. Bescheinigung Berufsgenossenschaft Bescheinigung der Krankenkasse Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Nachweis über DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301/302, W3 ge, pe Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999). x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Abwasserzweckverband Espenhain Blumrodapark 6 04552 Borna Telefon: +49 34343-5070 Fax: E-Mail: info@azv-espenhain.de Internet: www.azv-espenhain.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 149_AZVE_01-2024-0001 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04571 Rötha - Schubertstraße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbauarbeiten, Trinkwasserleitungsarbeiten, Straßenbauarbeiten Umfang der Leistung: Bauteil 1: Allgemeine Leistungen BE, baubegleitende Leistungen, bauzeitliche Sicherungs- und Koordinierungsleistungen, Verkehrssicherung während der Bauzeit Bauteil 2: AZV Espenhain - Misch- und Regenwasserkanal 650 m³ Erdaushub 155 m Mischwasserkanal DN 315 PP 60 m Anschlussleitungen 140 m Altkanal verdämmen in verschiedenen Dimensionen Bauteil 3: ZBL Bornaer Land - Trinkwasserleitung 450 m³ Erdaushub 250 m Trinkwasserleitung DN 100 GGG Umbindung von 13 Hausanschlüssen Bauteil 4: Stadt Rötha - Straßenbau, Straßenbeleuchtung 1750 m² Asphaltaufnahme 1200 m³ Erdaushub 2100 m³ Frostschutzschicht 1650 m² Asphalteinbau 500 m² Betonpflaster Gehweg 600 m Betonbord 17 Stück Straßenabläufe mit 60 m Anschlussleitung 110 m Regenwasserkanal DN 250 PP 370 m Kabelverlegung für Beleuchtung einschließlich Erdarbeiten 10 Stück Straßenlampen setzen 5 Stück Beleuchtungsmasten demontieren g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.03.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 02.10.2025 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19275583b22-f267596d73b7999 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.11.2024 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 13.12.2024 p) Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 04.11.2024 um: 14:00 Ort: Abwasserzweckverband "Espenhain", Blumrodapark 6, 04552 Borna Versammlungsraum Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für Vertragserfüllung und Gewährleistung gemäß VOB u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen. Mit dem Formular "Eigenerklärung zu Eignung" sind gemäß § 6a Absatz 2 oder VOB/A die nachfolgend aufgeführten Eignungsnachweise zu erbringen und mit dem Angebot vorzulegen: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresduch- schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK 3 sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte Beurteilungsgruppe mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen, Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung, Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten, Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. Bescheinigung Berufsgenossenschaft Bescheinigung der Krankenkasse Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Nachweis über DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3 ge, pe Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999). x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

Lieferung von Elektroenergie AZV Espenhain 2026-27 (optional bis 29)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Abwasserzweckverband Espenhain Blumrodapark 6 04552 Borna Telefon: +49 34343-5070 Fax: E-Mail: info@azv-espenhain.de Internet: www.azv-espenhain.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 149_AZVE_01-2025-0001 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04668 Otterwisch - Am Oberteich f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Tiefbauarbeiten, Kanalbau- und Trinkwasserleitungsbau Umfang der Leistung: Teil 1: Allgemeine Leistungen BE, baubegleitende Leistungen Teil 2-4: Abwasseranlagen Teil 2: Schmutzwasserentsorgung Schmutzwasserschächte DN 600 5 Stück Schmutzwasserleitungen PP DN 200 120 m SW- Hausanschlüsse Planung, PP DN160 6 Stück inkl. Erd- und Straßenbau Teil 3: Regenwasseranlagen 3.1. Freispiegelleitungen Regenwasser offene Bauweise Regenwasserschächte DN 1000 2 Stück Regenwasserschächte DN 600 2 Stück Regenwasserleitungen PP DN 500 7 m Regenwasserleitungen PP DN 200 35 m RW-Einläufe inkl. Anschlussleitung, PP DN160 2 Stück 3.2. Freispiegelleitungen Regenwasser geschlossene Bauweise Lining in DN 500: Regenwasserleitung PP DN450 70 m Anbindungen 1 Stück 3.3. Hausanschlüsse Regenwasser offene Bauweise RW- Hausanschlüsse, PP DN160 4 Stück Teil 4: Projektdokumentation Abwasseranlagen Teil 5: Trinkwasserleitungen gesteuerter Vortrieb Hauptleitungen HDPE SDR 17 da 90 x 5,4, SLM 150 m Hauptleitungen HDPE SDR 17 da 90 x 5,4, SLM 10 m temporäre Sommerleitung da 63 111 Berstlining Hauptleitungen HDPE SDR 17 da 110 x 10,0, SLM 72 m Hauptleitungen HDPE SDR 17 da 110 x 10,0, SLM 10 m Hausanschluss HDPE SDR 17 da 40 x 3,7 (DN 32) 8 Stück 2 Unterflurhydranten Ausbau von 2 Netzknoten inkl. Erd- und Straßenbau g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 01.09.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 05.12.2025 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-197447be66f-15e3d01b2a5a86d5 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nicht nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 10.07.2025 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 07.08.2025 p) Anschrift für schriftliche Angebote: Vergabestelle s. a) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 10.07.2025 um: 14:00 Ort: Abwasserzweckverband "Espenhain", Blumrodapark 6, 04552 Borna Versammlungsraum Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für Vertragserfüllung und Gewährleistung gemäß VOB u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen. Mit dem Formular "Eigenerklärung zu Eignung" sind gemäß § 6a Absatz 2 oder VOB/A die nachfolgend aufgeführten Eignungsnachweise zu erbringen und mit dem Angebot vorzulegen: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einfluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 2. Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresduch- schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig wurde 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrag zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK 3 sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte Beurteilungsgruppe mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen, Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung, Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten, Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. Bescheinigung Berufsgenossenschaft Bescheinigung der Krankenkasse Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Nachweis über DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301/302 Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999). x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdbau

Lieferung von Elektroenergie AZV Espenhain 2026-27 (optional bis 29)