Große Kreisstadt Niesky

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: Fachbereich Stadt-und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 358828260; Internet-Adresse: https://www.niesky.de; E-Mail: planung@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Öffentliche Ausschreibung Los 315 Fliesenarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ersatzneubau Sporthalle Rosenhalle; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 2a; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Vor- und Nachbereitungsarbeiten 1 psch. Einrichten, Räumen und Vorhalten der Baustelle 4 Stk. Feuchtigskeitsmessung 220 m² Flächennivellement 8 Stk. Anarbeiten mit Epoxidharzsystem (Gefälle) 80 m² Untergrundausgleichen Bodenfliesen 90 m² Grundierung für Zementestrich 45 m² Abdichtung im Verbund Boden, AIV-F W3-I, RM 95 m² Abdichtung im Verbund Boden, AIV-F W2-I, RM 160 m Dichtbänder für W3-I, RM sowie W2-I, RM 100 Stk. Dichtmanschetten für W3-I, RM sowie W2-I, RM 7 Stk. Anarbeiten Abdichtung an Bodenabläufe für W3-I, RM sowie W2-I, RM 20 m Anarbeiten Abdichtung an Gefälleduschboards für W3-I, RM 230 m² Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, 30/30cm, R10 B 13 m² Befliesen der Duschboards Wandfliesen 160 m² Abdichtung im Verbund Wände, AIV-F W3-I, RM 90 m² Abdichtung im Verbund Wände, AIV-F W1-I, RM 170 m Dichtbänder für W3-I, RM sowie W1-I, RM 100 Stk. Dichtmanschetten für W3-I, RM sowie W1-I, RM 250 m² Wandbekleidung aus Feinsteinzeugfliesen, 15/15cm, farbig 10 m Laibungsbekleidung mit Fliesen Sockelfliesen 130 m Grundierung für Wände 270 m Formteil aus Feinsteinzeugfliesen, Hohlkelsockel 70 Stk. Formteil aus Feinsteinzeugfliesen, Innen- und Außenecken Sonstiges 250 m² Sauberlaufsystem als Aluprofilmatte mit Rahmen 220 m² Schutzabdeckung 6 Stk. VSG-Sicherheitsspiegel in unterschiedlichen Größen 20 m Trenn- und Bewegungsschienen 110 m Abschluss und Eckprofile aus Stahl niro 300 m Anschlussfuge, Silikon g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.05.2026, Ende: 28.08.2026, keine j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. keine k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. keine l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3342953/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 09.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 26.03.2026, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Fliesen/ Platten

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: Fachbereich Stadt-und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 2a; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 358828260; Internet-Adresse: https://www.niesky.de; E-Mail: planung@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Öffentliche Ausschreibung Los 313 Innentüren e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ersatzneubau Sporthalle Rosenhalle; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 2a; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Innentüren, Alu-Rohrrahmentür 1 Stk. Aluminium-Innentür-Element, Typ 01, 2400/2500, Fluchttür Innentüren, Holz/HPL 2 Stk. Typ 02, 1-flg., Holz/HPL, 885/2500mm, Stahlumfassungszarge, Feuchtraum 4 Stk. Typ 02, 1-flg., Holz/HPL, 1010/2500mm, Stahlumfassungszarge 1 Stk. Typ 02, 1-flg., Holz/HPL, 1010/2500mm, Stahlumfassungszarge, 37dB, Fluchttür 2 Stk. Typ 02, 1-flg., Holz/HPL, 1010/2500mm, Stahlumfassungszarge, Obentürschließer, Feuchtraum 2 Stk. Typ 03, 1-flg., Holz/HPL, 885/2500mm, Stahlumfassungszarge, Überstrom Luftdurchlässe, Feuchtraum 1 Stk. Typ 03, 1-flg., Holz/HPL, 1010/2500mm, Stahlumfassungszarge, Überstrom Luftdurchlässe 1 Stk. Typ 04, 1-flg., Raumspartür, 1200/2500mm, Stahlumfassungszarge 2 Stk. Umfassungszarge ohne Türblatt, 1200/2500mm, Stahlumfassungszarge Ausstattung und Sonstiges 1 psch. Erstellen einer Werkplanung 3 Stk. Überström-Luftdurchlass ÜLD 1 und ÜLD 2 2 Stk. Obentürschließer für 1-flüglige Türen 1 Stk. Obentürschließer für 2-flüglige Türen Fluchttür 1 Stk. Rahmentürdrückern mit Griffstange, Vollpanik D 1 Stk. Türdrückergarnitur, Drücker/Drücker 3 Stk. WC-Schließung 5 Stk. Türstopper, Edelstahl 6 m² Durchlaufschutzmarkierung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.05.2026, Ende: 28.08.2026, keine j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. keine Angaben k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. keine Angaben l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3351738/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.04.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 08.04.2026, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Verteter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall)

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: Vergabeprojekte; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: Deutschland; E-Mail: t.schlueter@niesky.de; Internetadresse: www.niesky.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Beschreibung der durchzuführenden Leistung Analyse des Ist-Zustandes der städtischen Webseiten https://niesky.de, https://museum-niesky.de/, https://www.b2b.stadt-niesky.de/ sowie https://www.bibliothek-niesky.de/. Die Webseiten der städtischen Eigenbetriebe gehören nicht zum Leistungsumfang. Bei den genannten Webseiten ist die Webseitenstruktur, der schriftliche Inhalt, das Nutzungsverhalten sowie die Relevanz für potentielle Nutzergruppen zu untersuchen. Schriftliche Handlungsempfehlungen, wie die Webseiten zukünftig strukturell gestaltet wird sowie Hinweise für die Erhöhung der Reichweite. Enthalten ist dabei auch ein schriftlicher Vorschlag, wie das Redaktionsteam zeit- und personalressourcensparenden zukünftig die redaktionelle Bearbeitung der Webseiten vornimmt. Schriftliche Vorschläge zur Herstellung einer mobilen Endgerätetauglichkeit (bspw. Mobiltelefone, Tablets) – nach Möglichkeit mit einem Video-Tutorial zur Dokumentation. Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung zweier Halbtages-Workshops á 4 Std. inkl. zweier Pausen á 15 min. für ein Redaktionsteam, welches aus bis zu zehn Personen besteht. Die Workshops liegen nicht länger als 14 Tage auseinander. In den Workshops geht es um schriftliche Formulierungen von Textbausteinen, die das Thema Nachhaltigkeit positiv konnotieren und um Bildmaterial ergänzt werden. Weiterhin wird vermittelt, wann ein Thema für welche Personengruppe eine Relevanz hat. Den Workshops folgen Einzel-Coaching-Angebote für das Redaktionsteam, um die Umsetzung der eigenständig eingestellten Beiträge anfangs zu begleiten (2 Einzelcoaching pro Person á 35 min. für bis zu zehn Mitgliedern des Redaktionsteams = max. 700 min.). Erstellung von drei schriftlichen Formulierungsbeispielen für einen Webseitentext mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit in der Stadt Niesky (Ist-Zustand vs. Vorschlag für eine Neuformulierung). Diese Beispiele sind 4 Tage vor dem ersten Workshop einzureichen. Abschlussbericht über den Verlauf der Auftragsdurchführung mit einer max. Länge von 2-DIN-A4-Seiten.; Orte der Leistungserbringung: Ort der Leistungserbringung 1: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: Deutschland; Ort der Leistungserbringung 2: Offizielle Bezeichnung: AnsprechBar; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 5; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 16.04.2024; Ende: 30.03.2025 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 12.04.2024, 12:00 Uhr; Bindefrist: 15.04.2024 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Das finanzielle Angebot umfasst einen Festpreis für die gesamte Leistung und wird netto in Euro, Bruchteile in vollen Cent (zwei Stellen nach dem Komma) angegeben. In dem Festpreis sind alle Nebenkosten (wie z.B. Reisekosten, Wegezeiten, erforderliche Abstimmungs- und Arbeitsgespräche, Gebühren für Arbeitsmaterial u.ä.) einzukalkulieren und entsprechend auszuweisen. Abschlagszahlungen in Form von Teilrechnungen sind möglich und werden wie folgt festgelegt: 20% zu Beginn des Auftrags; 40% bei Lieferung von 50% des Ergebnisses; 40% Restzahlung binnen 14 Tagen nach Abgabe eines 2-DIN-A4 seitigen Abschlussberichts sowie dessen Abnahme durch den AG. l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Teil I: (1) Formlose Darstellung des sich bewerbenden Unternehmens/des/der freiberuflich Tätigen mit max. 1000 Zeichen. (2) Kopie der Gewerbeanmeldung (PDF). (3) Formlose Beschreibung eines Referenzbeispiels innerhalb der letzten zwei Jahre mit Namen des Auftraggebers, Umsatz des Auftrags sowie die Zielstellung des Auftragsgegenstandes (max. 1000 Zeichen) sowie (4) Formlose Benennung des Umsatzes in den letzten drei Geschäftsjahren (max. 400 Zeichen). Teil II: Unterschriebene Anlage 1: Vordruck Eigenerklärung. Die Vergabestelle akzeptiert auch die Verwendung des Vordruckes der „Einheitlichen europäischen Eigenerklärung“ (EEE) nach Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 zur EU-Richtlinie 2014/24/EU). Unterschriebene Anlage 2: Vordruck Erklärung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz bzw. Mindestlohngesetz. Unterschriebene Anlage 3: Vordruck zu Haftpflichtversicherung. Teil III: nur bei Bedarf! Unterschriebene Anlage 4: Verpflichtungserklärung Nachunternehmer. Unterschriebene Anlage 5: Erklärung der Bietergemeinschaft. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Projektmanagement (außer im Bauwesen),Internetdienste/ Webdesign,Organisation von Veranstaltungen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: Tiefbauverwaltung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 3588282653; Fax: +49 3588282681; Internet-Adresse: www.niesky.de; E-Mail: tiefbauverwaltung@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauarbeiten am und im Fließgewässer unter Anwendung ing.-biologischer Bauweisen einschließlich Anwuchs- und Entwicklungspflege sowie Wegebauarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Niesky - Ortsteil See; Straße, Hausnummer: Ernst-Thälmann-Straße; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Kurzbenennung der ausgeschriebenen Leistungen - Mahd zur Baufeldfreimachung: ~ 25.5520 m² - Fällung/ Rodung von Gehölzen: ~ 110 Stk. - Abbruch Ufer- und Sohlverbau (teilweise unter Wasser): ~ 1.825 m² - Abbruch Entwässerungsrohrleitung: ~ 270 m - Erdarbeiten: ~ 2.000 m³ Oberboden ~ 5.000 m³ Unterboden - Sicherungsbauweisen (ingenieurbiologischen Bauweisen, ohne Steine): ~ 975 m (u. A. Lebend- und Totfaschinen, Vegetationswalze, etc.) ~ 1.000 m² Steckhölzer ~ 130 Stk. (u. A. Weidensetzstangen, Wurzelstöcke, Buhnen, etc.) ~ 109 Stk. Bündelpflanzung - Herstellung Bauwerke inkl. aller Erdarbeiten, Ausstattungen, Anschlüsse an bestehendes Gelände: 4 Stk. (als Haubenprofil) - Pflanzenlieferung (gebietsheimisch): ~ 830 Stk. - Ansaat (gebietsheimisch): ~ 4.000 m² - 1 Jahr Fertigstellungspflege, 2 Jahre Entwicklungspflege inkl. Wässern - Wegebau: ~ 2.300 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.11.2024, Ende: 28.11.2025, Einbau aller Elemente der ing.-biologischen Bauweise während der Vegetationsruhe und bis spätestens 30.04.2025 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind zugelassen für die gesamte Leistung und nur in Verbindung mit einem Hauptangebot l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3020811/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.09.2024, 10:00 Uhr; Bindefrist: 21.10.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. § 16 d VOB/A gilt entsprechend. s) Eröffnungstermin: Datum: 03.09.2024, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky - Stadtverwaltung - 02906 Niesky, Muskauer Straße 20/22 - Raum 103; Personen, die anwesend sein dürfen: bevollmächtigte Personen der Bieter t) Sicherheiten: - nach § 11 VOB/B, bei Überschreitung der vereinbarten Vertragsfristen eine Vertragsstrafe in Höhe von 3 % der im Auftragsschreiben genannten Netto - Bausumme, nach Tagen bemessen - nach § 17 VOB/B, Vorlage einer Sicherheitsleistung in Höhe von 5 % der Brutto - Auftragssumme (Vertragserfüllung) - nach § 17 VOB/B, Vorlage einer Sicherheitsleistung in Höhe von 3 % der vorläufigen Auftragssumme (Gewährleistung) u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: es werden die Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B vereinbart v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Aufgrund der Standortbedingungen, des Bauzeitraumes und der ausgewählten Bauweise (Einbau von ingenieurbiologischen Bauweisen) am fließenden Gewässer erwartet der Auftraggeber eine fachliche Eignung des Bieters, welche durch Einzelnachwiese erfolgt. Eine abrufbare Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. ist nicht ausreichend. Zum Nachweis der fachlichen Eignung und Leistungsfähigkeit sind deshalb neben den allgemeinen Angaben gemäß Formblatt 124 zusätzlich auftragsbezogen gesonderte Eignungskriterien zu erfüllen und in Form von Eigenerklärungen mit entsprechenden Bestätigungen von Auftraggebern (Referenzen) nachzuweisen. Es wird in Bezug auf die zu vergebenden Leistungen von einer fachlichen Eignung und Leistungsfähigkeit ausgegangen, wenn die Bieter Referenzen mit folgenden Wertungskriterien glaubhaft nachweisen können: 1). mindestens 1 Referenz zur: - Renaturierung eines Fließgewässers mit dem Einbau von ingenieurbiologischen Bauweisen und - mit der Mindesteingriffslänge von mind. 500 m und - mind. 5.000 m³ Bodenbewegung und - mind. 300 m Einbau von Lebend- und Totfaschinen, Vegetationswalze oder ähnlicher ingenieurbiologischer Bauweisen (Gewertet werden für dieses Kriterium nur Bauweisen ohne Steine) und - Baukosten über 300 T € netto und - Fertigstellung der Baumaßnahme innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre, bzw. zur Sicherung des ausreichenden Wettbewerbs werden auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt, die mehr als fünf, höchstens jedoch zehn Kalenderjahre, zurückliegen (§ 6 Absatz 2 Nr. 2 VOB/B) Von den oben benannten Kriterien nach 1). müssen alle erfüllt sein. Für das Referenzprojekt ist eine Auftraggeberbescheinigung einzureichen. und 2). mind. 2 Referenzen zur: - Renaturierung eines Fließgewässers mit dem Einbau von ingenieurbiologischen Bauweisen und - mit der Mindesteingriffslänge von mind. 200 m und - mind. 2.000 m³ Bodenbewegung und - mind. 100 m Einbau von Lebend- und Totfaschinen, Vegetationswalze oder ähnlicher ingenieurbiologischer Bauweisen (gewertet werden für dieses Kriterium nur Bauweisen ohne Steine) und - Baukosten über 200 T € netto und - Bauumsetzung in den letzten fünf Kalenderjahren, bzw. zur Sicherung des ausreichenden Wettbewerbs werden auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt, die mehr als fünf, maximal jedoch zehn Kalenderjahre, zurückliegen (§ 6 a Absatz 2 Nr. 2 VOB/A) Von den benannten Kriterien nach 2). müssen alle erfüllt sein. Für die Referenzprojekte sind Auftraggeberbescheinigungen einzureichen. Aus zeitlichen Gründen sind Eigenerklärungen bezüglich der o. g. Referenzen als vorläufiger Nachweis nicht ausreichend. Vielmehr müssen die jeweiligen Auftraggeberbescheinigungen bereits mit den Angebotsunterlagen vorgelegt werden, im Ausnahmefall können diese auf Anforderung des Auftraggebers nachgereicht werden. Bereits im Besitz des Auftraggebers stehende Nachweise sind lediglich zu benennen (§ 6 b Absatz 3 VOB/A). Werden die unter 1). und 2). genannten Eignungskriterien in Form der geforderten Referenzen vom Bieter nicht glaubhaft und ausreichend vorgelegt, gilt die fachliche Eignung und Leistungsfähigkeit als nicht nachgewiesen und das Angebot wird bei der weiteren Wertung nicht mehr berücksichtigt. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber die Vergabeprüfstelle des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Postleitzahl: 09105; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de; E-Mail: post@lds.sachsen.de Abbruch/ Rückbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Erdbau ,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: FB Stadt- und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 3588282651; Internet-Adresse: www.niesky.de; E-Mail: n.schieber@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung: Sanierung Dach Feuerwehrtechnisches Zentrum e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Feuerwehrtechnisches Zentrum; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 1; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um die Dachumdeckung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Niesky. Der Gegenstand sind Dachdecker- und Spenglerarbeiten, einschließlich Rückbauarbeiten im Bestand. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Ende: 19.05.2025, Beginn der Maßnahme in Abstimmung mit dem AG und nach Witterung so bald als möglich j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3060410/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 15.11.2024, 09:30 Uhr; Bindefrist: 23.12.2024 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 15.11.2024, 09:30 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, Sitzungsraum 103; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft; Sicherheitsleistung für Mängelansprüche u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

Der Auftraggeber Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 11.13.03.70/2024 zu der am 30.10.2024 06:56 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3060410) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Dachsanierung Feuerwehrtechnisches Zentrum Niesky" folgende Berichtigung bekannt: Sehr geehrte Bieter, wir teilen Ihnen mit, dass sich der Termin zur Angebotsabgabe, als auch der Eröffnzngstermin auf den Dienstag, den 19.11.2024, um 11:00 Uhr verschoben hat. Des Weiteren möchten wir Ihnen mitteilen, das Änderungen im Leistungsverzeichnis in verschiedenen Positionen vorgenommen werden mussten, Positionen: 01.03; 02.01.9; 02.2.61 u.a. . Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: FB Stadt- und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 3588282651; Internet-Adresse: www.niesky.de; E-Mail: bauverwaltung@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Museum Konrad-Wachsmann-Haus; Straße, Hausnummer: Goethestraße 2; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Sanierung historischer Fenster und Türen in unterschiedlichen Größen nach denkmalschutzrechtlicher Vorgabe entsprechend VFF Leitfaden HO.09 Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz. Kellergeschoss 4 Stück Kellerfenster sanieren und neu beschichten, Erdgeschoss 3 Stück Fenstertüren sanieren und neu beschichten, 17 Fenster sanieren und neu beschichten, Obergeschoss 1 Stück Fenstertüren sanieren und neu beschichten, 12 Fenster sanieren und neu beschichten, Dachgeschoss 3 Fenster sanieren und neu beschichten, Dokumentation der Fenstersanierung, Fensterleibungen malermäßig anarbeiten 200 lfd. m, Arbeitsgerüst für die erforderlichen Arbeiten einschließlich Umbau 80 m². g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 06.01.2025, Ende: 31.10.2025 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3067205/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 19.11.2024, 10:00 Uhr; Bindefrist: 23.12.2024 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 19.11.2024, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, 1. OG, Zimmer 103; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich in den Vergabeunterlagen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Aufgrund der Denkmalschutzvorgaben für die Sanierung der historischen Fenster erwartet der Auftraggeber eine fachliche Eignung des Bieters, welche durch Einzelnachweise erfolgt. Die Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. ist allein nicht ausreichend. Bei Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation sind nachfolgende Leistungsbereiche nachzuweisen: 112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmerarbeiten, 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten. Zusätzlich ist die Qualifizierung „Restaurator im Handwerk“ für Restauration/ Tischlerhandwerk nachzuweisen. Zum Nachweis der fachlichen Eignung und Leistungsfähigkeit sind neben den allgemeinen Angaben gemäß Formblatt 124 zusätzlich auftragsbezogen gesonderte Eignungskriterien zu erfüllen und in Form von Eigenerklärungen mit entsprechenden Bestätigungen von Auftraggebern (Referenzen) nachzuweisen. Es wird in Bezug auf die zu vergebenden Leistungen von einer fachlichen Eignung und Leistungsfähigkeit ausgegangen, wenn die Bieter mindestens 3 Referenzen mit folgenden Wertungskriterien glaubhaft nachweisen können: Fertigstellung der Referenzen der denkmalgerechten Sanierung von Fenstern entsprechend VFF Leitfaden HO.09 mit vergleichbaren Leistungsumfängen innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre, bzw. zur Sicherung des ausreichenden Wettbewerbs werden auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt, die mehr als drei, höchstens jedoch fünf Kalenderjahre, zurückliegen (§ 6 Absatz 2 Nr. 2 VOB/A). x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabeprüfstelle des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: FB Stadt- und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 3588282651; Internet-Adresse: www.niesky.de; E-Mail: n.schieber@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Feuerwehrtechnisches Zentrum Niesky; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 1; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Stadt Niesky beabsichtigt eine energetische Sanierung ihres Feuerwehrtechnischen Zentrums durchzuführen. Bei dem Objekt handelt es sich um zwei miteinander verbundene Gebäudeteile. Der erste Teil beinhaltet Büro-, Verwaltungs- und Sozialräume und besteht aus zwei Vollgeschossen, ausgebautem Dachgeschoss und Unterkellerung. In dessen Untergeschoss befindet sich die Heizzentrale. Der zweite Teil ist die Halle, bestehend aus Erdgeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Sie dient der Unterbringung der Fahrzeuge und beinhaltet im EG Räume für die Unterbringung, Wartung und Pflege der technischen Ausrüstung. Im Dachgeschoss befinden sich Sozial- und Schulungsräume und die Technikzentrale für Lüftung. Bestandteil der Gesamtmaßnahmen sind Sanierungsmaßnahmen der Heizungszentrale und Teilsanierung der Trinkwasseranlage zur Einhaltung der Bestimmungen für die Trinkwassserhygiene. Diese umfassen folgende Maßnahmen: KG 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen: - Rückbau und Entsorgung nicht mehr benötigter Hydrantenanschlussleitungen - Rückbau und Entsorgung nicht mehr benötigter Trinkwasserleitungen - Neuinstallation Brauchwasserleitungen mit Schlauchanschlüssen - An- und Umschluss an die Bestandsinstallation. KG 420 Wärmeversorgungsanlagen: - Rückbau und Entsorgung der Bestandswärmeversorgungsanlage im Untergeschoss - Erneuerung der Heizzentrale und Anschluss an die Bestandsanlage - Anschluss an die bestehende Fernwärmeübergabestation - Hydraulischer Abgleich des Bestandsnetzes g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.03.2025, Ende: 19.05.2025 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3095966/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 15.01.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.02.2025 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 15.01.2025, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, Raum 101; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft, Sicherheitsleistung für Mängelansprüche u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (Formblatt 124), x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Heizung,Sanitär

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: Fachbereich Stadt- und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 358828260; Fax: +49 3588282681; Internet-Adresse: https://www.niesky.de; E-Mail: planung@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung: Los 301- Baustelleneinrichtung e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ersatzneubau Sporthalle "Rosenhalle"; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 2a; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baustelleneinrichtung: - 161 m² Bauzaun inkl. + Tor - 1 Stk. Baustellencontainer Beratung - 1 Stk. WC – Container - Bautafel 5x3 m - diverse Schutzmaßnahmen Medienversorgung - 1 Stk. Bauwasseranschluss - 1 Stk. Trinkwasser- / Schmutzwasseranschluss Sanitärcontainer - Begleitheizung Trinkwasser Baustrom - 1 Stk. Anschlussverteilerschrank - 1 Stk. Hauptverteilerschrank - 3 Stk. Verteilerschrank - Wegebeleuchtungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 14.04.2025, Ende: 29.08.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. keine l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3126919/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.03.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 27.03.2025 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.03.2025, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, Besprechungsraum 103; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,WC-Container/ Miettoiletten

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Niesky; Bereich/Abteilung: Fachbereich Stadt- und Wirtschaftsentwicklung; Straße, Hausnummer: Muskauer Straße 20/22; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE; Telefon: +49 358828260; Fax: +49 3588282681; Internet-Adresse: https://www.niesky.de; E-Mail: planung@niesky.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Öffentliche Ausschreibung: Los 302- Erweiterte Rohbauarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ersatzneubau Sporthalle "Rosenhalle"; Straße, Hausnummer: Konrad-Wachsmann-Straße 2a; Postleitzahl: 02906; Ort: Niesky; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baustraßen und Lagerplätze einrichten für 1600 m² Planum für Baustraße und Lagerflächen 1600 m² Schotter für Baustellenverkehrsfläche 1600 m² Geotextil für Baustellenverkehrsfläche 20 m² Lastverteilungsplatten Erdarbeiten für 650 m³ Oberboden abtragen 1700 m³ Baugrubenaushub, verschiedene Bodenklassen 890 t Transport und Entsorgung Bodenaushub 1405 m³ Tragschichten schichtenweise einbauen und verdichten Betonarbeiten inkl. Schalung für 1150 m² Sauberkeitsschicht 230 m³ Bodenplatte 22 Stk. Bodenplattenverstärkungen 115 m³ Streifenfundamente 12 m³ Sichtbetonsockel in SB3 55 t Bewehrungsstahl 370 m Ringerder Abdichtungsarbeiten für 1230 m² KSK-Bitumen-Dichtungsbahnen 100 m² PMBC-Abdichtung 10 m² Abdichtung Außentüren- und bodengleiche Fensterelemente mit FPD 120 m² Schutzlage Noppenbahn Technische Anlagen 4 Stk. Hauseinführungen herstellen 145 m Entwässerungsrohrleitung abbrechen 200 m Anschlussleitungen 5 Stk. Schächte ausbauen 1 Stk. Schächte bauen Kontrollprüfungen für Grundleitungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 28.04.2025, Ende: 31.01.2026, keine j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. keine weiteren Angaben l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3131849/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.03.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 03.04.2025 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 13.03.2025, 10:00 Uhr; Ort: Große Kreisstadt Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Beton/ Stahlbeton,Blitzschutz,Bauwerksabdichtung,Straßenbau,Entwässerungskanäle,Fundamente/ Verbau,Erdbau