Landratsamt Wartburgkreis

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_03-2026-0004 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten Umfang der Leistung: 1 Stk. Bauschildträger ca. 2.000 m² Dacheindeckung abbrechen und entsorgen ca. 400 m² Zwischensparrendämmung aus KMF abbrechen und entsorgen ca. 2.000 m² neue Dacheindeckung aus Ziegeln einschl. UK und Unterdach ca. 400 m² nachträgliche Zwischensparrendämmung ca. 400 m² Aufsparrendämmung ca. 60 m² Gaubenverkleidungen ca. 20 m² Flachdachabdichtungen und Aufbauten auf Außenflächen ca. 1.200 m² Zellulose-Einblasdämmung auf obersten Geschossdecken, D= 30 cm ca. 175 m² Laufstege und Laufflächen Salzausblühungen entfernen diverse Zimmererarbeiten diverse Abbrüche, Entsorgung von Abbruchmaterialien Klempnerarbeiten aus Titanzinkblech g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 30.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 08.10.2027 weitere Fristen: detaillierter Bauzeitplan im Formblatt VHB 214 ersichtlich j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c2838c24a-33cbcbf9cd00a5af Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 26.02.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 26.02.2026 um: 10:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis der Sach- und Fachkunde nach DGUV-Regel 101-004 mind. 3 Referenznachweise Dachdeckerarbeiten am Einzeldenkmälern (vergleichbar hinsichtlich Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit der ausgeschriebenen Leistung) mind. 1 Referenznachweis Zimmererarbeiten an Einzeldenkmälern (vergleichbar hinsichtlich Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit der ausgeschriebenen Leistung) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Abbruch/ Rückbau,Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_03-2026-0003 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Abbrucharbeiten / Schadstoffsanierung nach TRGS 521/559 Umfang der Leistung: Die Schadstoff-Sanierungsmaßnahmen umfassen insbesondere: Abbruch von Dämmstoffen aus künstlichen Mineralfasern (KMF) in den Dachböden und Dachgeschossen Beseitigung abgelagerter Stäube in den Dachböden 1 Stk. Schwarz-Weiß-Anlage, mehrmalig umzusetzen Einsatz von Saugern der Staubklasse H Abbrucharbeiten: ca. 1200 m² Dachböden von Unrat und Schutt befreien ca. 250 m² Bretterschalungen abbrechen ca. 200 m² OSB-/Spanplattenbeläge abbrechen ca. 80 m² Bodenbeläge abbrechen ca. 275 m² KMF-Dämmung abbrechen ca. 200 m² nichttragende Wandeinbauten abbrechen ca. 350 m² Dachschrägen-. und Deckenbekleidungen abbrechen diverses Entsorgungs- und Deponiegebühren g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 30.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 24.07.2026 weitere Fristen: detaillierter Bauzeitplan im Formblatt VHB 214 ersichtlich j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c27e1d159-5c0370c9d00e8fb3 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 26.02.2026 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 26.02.2026 um: 09:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis der Sach- und Fachkunde nach DGUV-Regel 101-004 3 Referenznachweise mindestens nach TRGS 521 und TRGS 559/ TRGS 524 (nicht älter als 10 Jahre und vergleichbar hinsichtlich Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit der ausgeschriebenen Leistung) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_03-2026-0004 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten Umfang der Leistung: 1 Stk. Bauschildträger ca. 2.000 m² Dacheindeckung abbrechen und entsorgen ca. 400 m² Zwischensparrendämmung aus KMF abbrechen und entsorgen ca. 2.000 m² neue Dacheindeckung aus Ziegeln einschl. UK und Unterdach ca. 400 m² nachträgliche Zwischensparrendämmung ca. 400 m² Aufsparrendämmung ca. 60 m² Gaubenverkleidungen ca. 20 m² Flachdachabdichtungen und Aufbauten auf Außenflächen ca. 1.200 m² Zellulose-Einblasdämmung auf obersten Geschossdecken, D= 30 cm ca. 175 m² Laufstege und Laufflächen Salzausblühungen entfernen diverse Zimmererarbeiten diverse Abbrüche, Entsorgung von Abbruchmaterialien Klempnerarbeiten aus Titanzinkblech g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 30.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 08.10.2027 weitere Fristen: detaillierter Bauzeitplan im Formblatt VHB 214 ersichtlich j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c2838c24a-33cbcbf9cd00a5af Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 26.02.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 26.02.2026 um: 10:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis der Sach- und Fachkunde nach DGUV-Regel 101-004 mind. 3 Referenznachweise Dachdeckerarbeiten am Einzeldenkmälern (vergleichbar hinsichtlich Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit der ausgeschriebenen Leistung) mind. 1 Referenznachweis Zimmererarbeiten an Einzeldenkmälern (vergleichbar hinsichtlich Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit der ausgeschriebenen Leistung) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Abbruch/ Rückbau,Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615416 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_04-2026-0003 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Staatliches Gymnasium Ruhla - Haus I Bermbachtal 24 99842 Ruhla f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten Umfang der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten 1 St Verteilungserweiterung 63A 640 m NYM-J 3x1,5 88 m NYM-J 3x2,5 260 m NYM-J 5x1,5 2400 m JE-Y(St)Y 2x2x0,8 60 m Brandmeldekabel 2x2x0,8 E30 4200 m Brandmeldekabel 2x2x0,8 60 m NHXH 5x6 E90 36 m Brandschutzkanal 400 m LF-Kanal Stahlblech 20x30 62 m LF-Kanal Stahlblech 40x40 16 m LF-Kanal Stahlblech 40x60 9 St Leuchten versetzen 3 St Sensorleuchten 10 St LED Einlegeleuchten 62,5x62,5 55 St Not-/ Si-Leuchten als Einzelbatterieleuchten Funkbusüberwacht 1 St Sprachalarmierungsanlagen (Zentrale) 60 St Lautsprecher 1 St Hausalarmzentrale (4 Loops) 35 St Handmelder 24 St Mehrkriterienmelder 66 St Mehrkriterienmelder mit akustischer Alarmgebung g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 01.06.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.09.2027 weitere Fristen: Beginn der Ausführung (Aufmaß + Werkplanung): 23. Kalenderwoche 2026 Rohinstallationsbeginn: 27. Kalenderwoche 2026 Fertigstellung (Inbetriebnahme): 3. Quartal 2027 j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c4cc9425e-625cc981af5f3839 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.03.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 02.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615416 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 04.03.2026 um: 14:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Elektro ,Feuerwehrfahrzeuge

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615416 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_04-2026-0001 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Staatliche Gemeinschaftsschule Treffurt Schulstraße 9 99830 Treffurt f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten Umfang der Leistung: Das zu sanierende Turnhallengebäude ist dem Denkmal-Ensemble Grund- und Regelschule Treffurt zugeordnet. Im Rahmen der Sanierung bekommt das Gebäude komplett neue Raumfunktionen. So wird aus dem ehemaligen Turnraum ein Multifunktionsraum. Dieser soll als Speisesaal genutzt werden. Außerdem werden im Gebäude die kompletten Horträume - im Erd- und auch im Obergeschoss - untergebracht. Neue Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, runden das Raumangebot ab. Der Eingang wird durch eine Rampe barrierefrei gestaltet. Um den 2.Rettungsweg aus dem Obergeschoss zu gewährleisten, wird eine Außentreppe angebaut. Der Zugang zum Hortgebäude erfolgt in der Regel über den Haupteingang des Schulgebäudes im Verbinder, welcher über die Schulstraße zu erreichen ist. Der Weg vom Schulgebäude zum zukünftigen Hortgebäude ist barrierefrei. Der barrierefreie Zugang wird durch eine neu zu schaffende Rampe erreicht. Ebenfalls als Rampe soll der 2.Rettungsweg aus dem EG des Hortgebäudes errichtet werden. Das Gebäude wird im Zuge der Sanierung brandschutztechnisch ertüchtigt. Die gesamte Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlage wird im Zuge der Umbaumaßnahme erneuert. Bezeichnung / Anzahl Eigenstromversorgungsanlagen Sicherheitsleuchten und Rettungszeichenluchten als Einzelbatterieleuchte, 3h, als Decken-An- und Einbau sowie teilweise als Wandanbau inkl. Busüberwachungsmodul, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen ca. 53 Stück Verlegesysteme Kabelrinne gelocht, in verschiedenen Größen von 100 bis 400mm Breite inkl. Trennsteg und Wandauslegern/Hängestielen, liefern und montieren ca. 125m Bügelschellen, Sammelhalter, Klemmbügel in verschiedenen Größen, liefern und montieren ca. 230 Stück Elektroinstallationsrohr aus PVC und Aluminium, flexibel und starr in verschiedenen Größen von NW20 bis NW100, liefern und montieren ca. 320m Kabel und Leitungen Kabel und Leitungen in verschiedenen Typen, Querschnitten und Aderzahlen, liefern, verlegen, montieren und betriebsfertig anschließen (J-H(St)H, NYY, NYM, NHXMH, NYCY, Gummischlauchleitung, A-2YF(L)2Y) von 2x2x0,8 bis 5x70mm², liefern, verlegen und betriebsbereit anschließen ca. 6.500m Verteilung Verteilungen bis 1100 x 800 x 205mm inkl. allem Zubehör wie z.B. Tragschienen, Phasenschienen, Bausteine für Reihenklemmen, Reihenklemmen, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 2 Stück Reiheneinbaugeräte Reiheneinbaugeräte, verschiedene Typen/Größen/Anwendungen (z.B. Überspannungsschutz, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Reitersicherungsunterteile, Fernschalter, Klingeltrafo, Installationsschütze), liefern, montieren und betriebsfertig anschließen ca. 100 Stück Installationsgeräte Installationsgeräte, verschiedene Typen/Größen/Anwendungen wie z.B. Schalter, Taster, Steckdosen, Bewegungsmelder, Drehdimmer, Reparaturschalter als Aufputz- oder Unterputzversionen sowie zugehörige AP/UP/Hohlwanddosen, Verbindungsdosen, Electronic-Dosen, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen ca. 430 Stück RWA-Anlage - nur bauseitige Vorrüstung der Kabel und Anschluss Bauseitige Kabelvorrüstung für eine RWA-Anlage (Zentrale, 2 Rauchwarnmelder, 1 Wind- und Regensensor, 2 RWA-Bedienstellen, 2 Lüftungstaster 1 Stück Beleuchtungsanlagen Beleuchtung inkl. Treiber, teilweise mit Einbau- oder Aufbaurahmen sowie 6 Lichtbandsysteme als Wandmontage und zum Abpendeln, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen ca. 70 Stück Blitzschutz - Äußerer Blitzschutz, Dach und Dachableitungen Äußeres Blitzschutzsystem inkl. Dachleitungshaltern, Erdeinführungsstangen, Fangstangen, sowie HVI-Leitung, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen ca. 300m Such- und Signalanlagen 1 x Notruf-Set Beh. WC, 1 x Abstelltaster, 2 x Zugschnur, akustischer und optischer Signalgeber, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 1 Stück Elektroakustische Anlagen - Beschallung Aktive Beschallungsanlag mit 4 Lautsprechern, 1 x Subwoofer und 1 x Digitalmischpult liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 1 Stück Hausalarmanlage Hausalarmanlage mit Brandmeldecomputer und ca. 32 Meldern liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 1 Stück Daten/Telefonnetz Datennetz inkl. 650m Cat7-Kabel, 12 Datendosen sowie ca. 150m Lichtwellenleiter-Universalkabel inkl. Spleißarbeiten, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 1 Stück g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 20.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c4bd11808-c54038a9fe34471 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.03.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 02.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615416 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 04.03.2026 um: 11:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Nachweis der Fachkunde nach DIN VDE1000-10:2021-06 x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Sanitär,Elektro