Angebotserstellung

Verschiedene Maßnahmen für zivile und militärische (inkl. US) Liegenschaften im Stadtkreis Stuttgart sowie den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen, Reutlingen, Tübingen, Rems-Murr, Sigmaringen und Zollernalb Rahmenvereinbarungen / Zeitverträge, Leistungen zu Baugrund- und Schadstofferkundungen im Außenbereich sowie gutachterliche Begleitung bei der Ausführung von Baumaßnahmen im Amtsbezirk des Staatlichen Hochbauamtes Stuttgart Die Leistungen umfassen neben entsprechenden Ortsterminen hauptsächlich bodenmechanische Untersuchungen, Baugrunderkundungen mit Probenahmen und dazugehörigen Laborarbeiten. Die ausgeschriebenen Leistungen werden im Rahmen von Planungen für Bauprojekte oder im Rahmen von sich im Bau befindlichen Maßnahmen notwendig. Insbesondere bei laufenden Baumaßnahmen ist kurzfristiges und schnelles Agieren mit Vor-Ort-Terminen, Angebotserstellung, Probenahme, Analytik und Beurteilung erforderlich. Neben den Preisangeboten finden auch Qualitätskriterien bei der Auftragsvergabe gewichtige Berücksichtigung. Die Leistungen und im LV aufgeführten Mengen sind auf einen 2-Jahres-Zeitraum bezogen und wird auf ca. 357.500 € netto geschätzt. Der Auftraggeber behält sich nach diesem Zeitraum eine Verlängerungsoption für maximal weitere 2 Jahre vor. Hierbei wird das jährliche Auftragsvolumen auf 178.750 € netto geschätzt.

In der Liegenschaft der Multidisziplinären Naturwissenschaften wird ein Gebäude mit unterschiedlichen Nutzgsbereichen neu errichtet, hierunter Laborbereiche, Büroflächen und EDV / Server Räume. Der Datenpunktumfang beträgt ca. 2.200 physikalische Datenpunkte, ca. 2250 kommunikative Datenpunkte und 3800 komplexen BACnet-Objekte für die Automations- und Raumautomationsfunktionen verteilt auf 7 Automationsschwerpunkten mit 30 Raumautomations-Unterkleinverteilern. Der Leistungsumfangs beinhaltet Automationsstationen, Raumautomations-Unterkleinverteiler, Verkabelung, Feldgeräte, Programmierung, Aufschaltung auf der MBE. Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 10.04.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 353 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist 5 Arbeitstage/ Woche

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Spreetal OT Burg; Postleitzahl: 02979; Ort: Spreetal OT Burg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 23.806,00 m² - Krautung: 2.200,00 m² Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 23.806,00 m² - Krautung: 2.200,00 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 08.06.2026, Ende: 19.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334223/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 11:45 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt - siehe Formblatt 214 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Alte Elster, Sielbauwerk Neuwiese bis Durchlass B97 in Hoyerswerda; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 106.984 m² - Krautung: 47.138,50 m² Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 106.984 m² - Krautung: 47.138,50 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.05.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334218/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 11:00 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt - siehe Formblatt 214. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kleine Spree, Bahnbrücke Weißkollm bis Straßenbrücke Litschen; Postleitzahl: 02999; Ort: Gemeinde Lohsa; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 120.687,50 m² - Krautung: 140.983 m² - Schadstellenverbau: 8500 m² - Verdichtungsfähigen Boden liefern: 300 t - Oberboden liefern: 300 t - Beseitigung Bruchholz / Windwurf / Baum aus Gewässer bergen Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 120.687,50 m² - Krautung: 140.983 m² - Schadstellenverbau: 8500 m² - Verdichtungsfähigen Boden liefern: 300 t - Oberboden liefern: 300 t - Beseitigung Bruchholz / Windwurf / Baum aus Gewässer bergen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334152/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 10:30 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt - siehe Formblatt 214 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schwarze Elster, Landesgrenze Sachsen/ Brandenburg - Straßenbrücke Seidewinkel; Postleitzahl: 02979; Ort: Elsterheide; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Krautung: 48.836,00 m² Unterhaltungsjahr 2027: - Krautung: 48.836,00 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.08.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3333793/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 09:30 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt - siehe Formblatt 214. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Boxberg; Postleitzahl: 02943; Ort: Gemeinde Boxberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 72.511 m² - Krautung: 8.606 m² Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 72.511 m² - Krautung: 8.606 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 08.06.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334159/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 10:45 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt- siehe Formblatt 214 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Ralbitz-Rosenthal; Postleitzahl: 01920; Ort: Ralbitz Rosenthal; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 73.002,00 m² - Krautung: 68.273,50 m² Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 73.002,00 m² - Krautung: 68.273,50 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.06.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334427/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 11:30 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: entfällt - siehe Formblatt 214 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Wasserbau,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kleine Spree, Straßenbrücke Burghammer bis Sohlabsturz Burg; Postleitzahl: 02979; Ort: Spreetal; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 33.147,50 m² - Krautung: 36.540 m² - Schadstellenverbau: 6000 m² - Verdichtungsfähigen Boden liefern: 150 t - Oberboden liefern: 150 t Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 33.147,50 m² - Krautung: 36.540 m² - Schadstellenverbau: 6000 m² - Verdichtungsfähigen Boden liefern: 150 t - Oberboden liefern: 150 t g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.06.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334138/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 10:00 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt - siehe Formblatt 214. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Spree/ Neiße; Straße, Hausnummer: Am Staudamm 1; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-6711-0; Fax: +49 3591-6711-901; Internet-Adresse: http://www.smul.sachsen.de/ltv/; E-Mail: betrieb.sn@ltv.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag gemäß VOB/B als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kleine Spree, Sohlabsturz Burg bis Bahnbrücke Weißkollm; Postleitzahl: 02979; Ort: Spreetal; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Unterhaltungsjahr 2026: - Mahd: 63.250 m² - Krautung: 70.807,50 m² - Schadstellenverbau: 5000 m² - Verdichtungsfähigen Boden liefern: 150 t - Oberboden liefern: 150 t - Beseitigung Windwurf / Bruchholz / Baum aus Gewässer bergen Unterhaltungsjahr 2027: - Mahd: 63.250 m² - Krautung: 70.807,50 m² - Schadstellenverbau: 5000 m² - Verdichtungsfähigen Boden liefern: 150 t - Oberboden liefern: 150 t - Beseitigung Windwurf / Bruchholz / Baum aus Gewässer bergen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.06.2026, Ende: 12.11.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3334148/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.03.2026, 09:15 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 03.03.2026, 10:15 Uhr; Ort: LTV-BSN, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen, Beratungsraum K2; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Entfällt - siehe Formblatt 214. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B und Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann geführt werden durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder mit dem Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung). Erforderlich sind folgende Nachweise und Erklärungen gemäß § 6a Abs.2 Nr.1-9 VOB/A 2019: 1.) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2.) die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3.) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4.) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5.) ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6.) ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7.) dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8.) dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9.) dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, Sonstige Nachweise: a) Eigenerklärung zur Einhaltung Mindestlohn (MiLoG) mit dem der Ausschreibung beiliegenden Formblatt. b) Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. c.) 3 Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren. Mindestinhalte: Kurzbeschreibung Bauleistung, Auftraggeber mit Ansprechpartner, Ausführungszeit Beginn/Ende, Netto-Baukosten. Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen. Sofern der AG bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch den Bieter mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen. d) Fragen zu den Vergabeunterlagen oder zur Leistungsbeschreibung sind ausschließlich über die Vergabeplattform evergabe.de und spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Fragen können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Sollte jedoch eine nach Fristablauf eingegangene Frage auf einen wesentlichen Mangel in den Vergabeunterlagen hinweisen oder zusätzliche, kalkulationsrelevante Informationen erforderlich machen, behalten wir uns vor, diese zu beantworten. In einem solchen Fall wird geprüft, ob eine Verlängerung der Angebotsfrist erforderlich ist. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wird diese bekanntgegeben, um allen Bieter eine ordnungsgemäße Angebotserstellung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ihre Fragen frühzeitig bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu stellen, um Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. e) Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters. f) Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ist die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) einzureichen. g) Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smekul.sachsen.de; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd