Ausschreibungen Stadtverwaltung Crimmitschau

Lieferung einer fabrikneuen Eisbearbeitungsmaschine

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiebau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6502; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB-Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Julius-Motteler-Gymnasium - Haus Westberg (JMG HWB); Straße, Hausnummer: Grüner Weg 38 ; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Dachsanierung eines bestehenden Turnhallendaches - System Turnhalle DDR Sporthalle SH 15 x 30 - / Abbruch vorhanden Bitumen-Schindeleindeckung / Neuaufbau Stehfalzdeckung mittels Aluminium-Dachbahnen und Vorbereitung für nachträglichen Aufbau einer PV-Anlage / Unterspannbahn auf Dachschalung, Aufbau Tragschienensystem mit mineralischer Dämmauflage und anschließender Aluminium-Dachbahn - Stehfalz - Länge der Dachbahn bis 12,00m / Dachfläche 727m2 g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Statische Berechnungen Profilbahnen / Verlegepläne der Profilbahnen / Berechnung Befestigungspunkte für nachträglichen Aufbau PV-Anlage h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 12.09.2022, Ende: 11.11.2022, Einreichung der Planungsunterlagen spätestens 14 Werktage nach Auftragserteilung / Abstimmung der Montagezeiten nach Auftragsbestätigung und Lieferantenzusage j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2595852/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2022, 10:00 Uhr; Bindefrist: 19.08.2022 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2022, 10:00 Uhr; Ort: Bauamt Crimmitschau -1.OG R 204 - Kirchplatz 4 in 08451 Crimmitschau ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Chemnitz; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: Deutschland; E-Mail: stadt@crimmitschau.de; Telefonnummer: +49 3762-900; Fax: +49 3762-90-9903; Internetadresse: www.crimmitschau.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung und Aufbau von mobiler Möblierung, die typischerweise in Bibliotheken zum Einsatz komme, z.B. Drehstühle, Arbeitstische, Freischwingstühle etc. Fest verbaute Einrichtungsgegenstände wie Regale etc. werden separat ausgeschrieben.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Bibliothek im Schocken Crimmitschau; Straße, Hausnummer: Badergasse 21; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 20.12.2022; Ende: 20.12.2023; Lieferung bis Ende 2022, Aufbau je nach Baufortschritt bis Ende 2023 möglich h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 28.09.2022, 10:00 Uhr; Bindefrist: 26.10.2022 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: 80% bei Lieferung 100% nach mangelfreier Abnahme l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Möbel (Sonstige),Möbel (Büro)

a) Stadtverwaltung Crimmitschau, Brandschutzbehörde, Markt 1, 08451 Crimmitschau b) Öffentliche Ausschreibung c) Die Angebotsunterlagen können schriftlich, per E-Mail oder telefonisch abgefordert werden. Die Angebote sind schriftlich einzureichen. d) Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN 14530-27 für die Freiwillige Feuerwehr e) Los 1 Fahrgestell; Los 2 feuerwehrtechnischer Aufbau und feuerwehrtechnische Beladung f) in Besonderen Vertragsbedingungen g) in Besonderen Vertragsbedingungen h) Stadtverwaltung Crimmitschau, Brandschutzbehörde, Markt 1, 08451 Crimmitschau, Telefon 03762/903221, E-Mail: werner.spalerski@crimmitschau.de; Die Verdingungsunterlagen sind bis zum 28.10.2022 anzufordern. i) Ablauf der Angebotsfrist 18.11.2022 13.00 Uhr; Zuschlags- und Bindefrist 23.12.2022 k) in Besonderen Vertragsbedingungen l) in Besonderen Vertragsbedingungen Feuerwehrfahrzeuge,Lkw-Basis/ Lkw-Fahrgestell,Feuerwehrtechnik

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiebau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6502; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB-Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Julius-Motteler-Gymnasium - Haus Westberg (JMG HWB); Straße, Hausnummer: Grüner Weg 38 ; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: In dem bestehende Stb.-Fertigteilgebäude (Plattenbau) aus dem Baujahr 1975/1976 - des Gymnasium in Crimmitschau - soll die komplette Elektrotechnische Anlage erneuert werden. Die Erneuerung erfolgt parallel zum Altbestand. Der Altbestand wird nach Fertigstellung der einzelnen Teilabschnitte sukzessive zurück gebaut. Die Bauzeit erfolgt über 2 Jahre innerhalb des Schulbetriebes und den Ferienzeiten - gemäß dem beiliegenden Bauablaufplan. Grobmengen JMG Haus Westberg Starkstrom: ca. 33 Stromkreisverteiler versch. Größen / ca. 1 neue NSHV einschl. / ca. 2 Wandlermessschrank Installationsgeräte: ca. 70 Präsens.-/ Bewegungsmelder / ca. 500 Steckdosen gemischt uP/aP / ca. 120 Schalter/Taster / ca. 1 Video-Gegensprechanlage Leuchten: ca. 290 Leuchten Kabel und Leitungen: ca. 1800m NYM-J 3x1,5mm² / ca. 1600m NYM-J 5x1,5mm² / ca. 3300m NYM-J 3x2,5mm² / ca. 750m NYM-J 5x10mm² / ca. 455m NYM-J 5x25mm² / ca. 1000m J-Y(St)Y 4x2x0,8 / ca. 1300m LWL Kabel, / ca. 5000m Datenleitung Kat7, Datentechnik: ca. 135 Datendosen gemischt uP/aP, / ca. 56 HDMI Dosen, / ca. 56 USB Dosen, / ca. 1 Serverschrank, / ca. 2 Patchpanel Kupfer 19“ Einbau / ca. 12 Patchpanel Kupfer aP bzw. Feldeinbau / ca. 2 Patchpanel LWL g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2023, Ende: 18.10.2024, gemäß Bauablauf in der Leistungsbeschreibung j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2701840/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.03.2023, 14:00 Uhr; Bindefrist: 05.05.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.03.2023, 14:00 Uhr; Ort: Bauamt Crimmitschau / Kirchplatz 4 in 08451 Crimmitschau 1.OG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Chemnitz; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Elektro

a) Stadtverwaltung Crimmitschau, Brandschutzbehörde, Markt 1, 08451 Crimmitschau b) Öffentliche Ausschreibung c) Die Angebotsunterlagen können schriftlich, per E-Mail oder telefonisch abgefordert werden. Die Angebote sind schriftlich einzureichen. d) Lieferung von zwei Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr e) keine Aufteilung in Lose f) in Besonderen Vertragsbedingungen g) in Besonderen Vertragsbedingungen h) Stadtverwaltung Crimmitschau, Brandschutzbehörde, Markt 1, 08451 Crimmitschau, Telefon 03762/903221, E-Mail: werner.spalerski@crimmitschau.de; Die Verdingungsunterlagen sind bis zum 28.04.2023 anzufordern. i) Ablauf der Angebotsfrist 12.05.2023 13.00 Uhr; Zuschlags- und Bindefrist 23.06.2023 k) in Besonderen Vertragsbedingungen l) in Besonderen Vertragsbedingungen Feuerwehrfahrzeuge

Der Auftraggeber Stadtverwaltung Crimmitschau, Markt 1, 08451 Crimmitschau, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 2023-03-P-Cri zu der am 10.05.2023 09:08 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2750877) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Freiflächengestaltung Leipziger Straße/ Jahnstraße Crimmitschau, 2. Bauabschnitt" folgendes bekannt: Zum Eröffnungstermin lagen keine Angebote vor. Nach VOB/ A § 17 Abschnitt 1 ( 1) wird die Ausschreibung aufgehoben. Als neues Vergabeverfahren wird eine beschränkte Ausschreibung eingeleitet. Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: Fachbereich Bau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762906604; E-Mail: andreas.kadler@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Freiflächengestaltung Leipziger straße/ Jahnstraße Crimmitschau, 2. Bauabschnitt; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 68 m Entwässerungsleitung herstellen 40 m x 1,60 m Rückhaltesystem aus Rigolenfüllkörpern mit Folienabdichtung herstellen einschließlich erforderliche Erdarbeiten 2 Stück Wirbeldrosselschächte liefern und einbauen 7 Betonfertigteilschächte liefern und einbauen 300 m³ Frostschutzschicht herstellen 600 m² Asphalttragschicht herstellen 600 m² Asphaltdeckschicht herstellen 285 m² Drainbetontragschicht herstellen 440 m Bord aus Naturstein liefern und einbauen 570 m² Betonsteinpflaster liefern und einbauen 80 m Straßenbeleuchtung (Leitungsgraben und Leerrohr) herstellen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.07.2023, Ende: 29.09.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Randbedingungen sind durch den AG vorgegeben. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2750877/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.05.2023, 13:30 Uhr; Bindefrist: 30.06.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 25.05.2023, 13:30 Uhr; Ort: Bauamt Crimmitschau, Kirchplatz 4, 08451 Crimmitschau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung bei Angebotssumme >250.000 € netto in Höhe von 5 % der Auftragssumme netto Sicherheit für Mängelansprüche 3 % der Abrechnungssumme brutto u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung zur Eignung oder PQ-Qualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Nachprüfstelle Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 33 DD; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Große Kreisstadt Crimmitschau; Bereich/Abteilung: Fachbereich 65 Hoch-/ Tiefbau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-906604; Fax: +49 3762-909903; E-Mail: stadt@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag; Straßen- und Wegebau e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Westbergstraße von Lindenstraße bis Schulstraße; Straße, Hausnummer: Westbergstraße; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Hauptmengen: - Baustelleneinrichtung - Beweissicherung - Verkehrssicherung - ca. 300 m3 Boden lösen und verwerten, - ca. 1700 m2 Planum herstellen - ca. 390 m3 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und verwerten LAGA Z1/Z2 - ca. 500 m3 Frostschutzschicht herstellen - ca. 1130 m2 Asphalttragschicht AC 22 T N, Dicke 26 cm herstellen - ca. 1130 m2 Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen - 6 St Straßenabläufe setzen - ca. 75 m Teilsickerrohrleiten herstellen - ca. 190 m Mehrzweckleitungen herstellen - ca. 550 m2 Pflasterflächen aus Betonpflaster / -platten herstellen - ca. 240 m Borde aus Naturstein setzen - ca. 100 m Borde aus Betonstein setzen - ca. 160 m Tiefbauarbeiten Leitungsgraben Strom - ca. 160 m Tiefbauarbeiten Leitungsgraben Gas - ca. 140 m TW-Transportleitung PE SDR 11 250x22,7 - ca. 145 m TW-Versorgungsleitung PE SDR 11 125x11,4 - 4 Einbindungen in des bestehende TW-Netz in Schulstraße und Lindenstraße - 3 Stück Hausanschlüsse PE 40x3,7 mit Tiefbau - ca. 330 m³ Provisorische Grabenverfüllung - ca. 90m Kanalbau PP DN 300 in 2,5-3m Grabentiefe - 2 St. Schächte DN 1000 - 2 St Energieumwandlungsschächte PE DN 1000 - 1 Einbindung auf HS Schachtbauwerk auf Schulstraße - 3 Stück Hausanschlüsse PP DN 150 auswechseln - 25 m² Straßenwiederherstellung in Schulstraße - 25 m² Wiederherstellung Verkehrsinsel an Schulstraße - ca. 90 m³ Provisorische Grabenverfüllung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.07.2023, Ende: 03.12.2023 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2748287/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.05.2023, 10:45 Uhr; Bindefrist: 30.06.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Zuschlagskriterium Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 25.05.2023, 11:00 Uhr; Ort: Kirchplatz 4, 08451 Crimmitschau (Raum 205); Personen, die anwesend sein dürfen: rechtliche Vertreter der teilnehmenden Bieter(-gemeinschaften) t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit - Angaben nach § 6a VOB/A bzw. Präqualifikation oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal , - den Versicherungsnachweis der Haftpflichtversicherung mit Schadensdeckungssumme, - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach M VAS 1999, - gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft und der Sozialversicherung, - Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Auszug GZR nach § 150 der Gewerbeordnung, - gültige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes vorzulegen. Diese Nachweise sind - neben den geforderten Nachweise gemäß der Angebotsaufforderung und den besonderen Vertragsbedingungen - mit dem Angebot abzugeben. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B65 - Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Kirchplatz 4; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6503; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: http://www.crimmitschau.de; E-Mail: heiko.boettcher@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Eisstadion Crimmitschau; Straße, Hausnummer: Waldstraße 69; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - Überprüfung des undokumetierten Bestandes (Kabelnetz und Lautsprecher) der Beschallungsanlage im Altbau, Neubau und Eishalle - 2 Stück 19"-Gestelle - 1 Stück SAA-Zentral-Controller - 1 Stück SAA-Zonenrouter - 3 Stück SAA-Leistungsverstärker - 1 Stück Notstrom-Versorgung - 3 Stück Sprechstellen - 2 Stück Lautsprecher EN54 - 1 Stück Audio-DSP 24x24 - 2 Stück Audio-NW-Switch - 5 Stück Leistungsverstärker - 1 Stück Havarieverstärker-Umschaltung - ca. 300 m Lautsprecher-Kabel in Funktionserhalt - ca. 200 m Lautsprecher-Kabel - ca. 250 m Daten-Kabel g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 06.11.2023, Ende: 31.05.2024, Die neue Zentrale wir parallel zur alten Zentrale aufgebaut. Nach der Saison 2023/2024 erfolgt das Umschwenken (April / Mai 2024) j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote nur bei Abgabe eines Hauptangebotes möglich l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2780390/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.07.2023, 11:00 Uhr; Bindefrist: 08.09.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 25.07.2023, 11:00 Uhr; Ort: Bauamt 1.OG, Kirchplatz 4, 08451 Crimmitschau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Chemnitz; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Elektro ,Veranstaltungstechnik