Ausschreibungen Gemeinde Raschau-Markersbach

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau - Markersbach; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Str. 104 a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 4 Monate Baustelleneinrichtung, mit Unterbrechungen ca. 2 Stk Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren ca. 900m2 Erstbeschichtung, Dispersionssilikatfarbe Wände ca. 200m2 Raufaser, Dispersionsfarbe Wände ca. 14m2 Glattvlies Zellstoff-/Textilfaser Wände und Decken ca. 230m2 Dispersionsfarbe Decke ca. 100m2 Zementheizestrich grundieren und spachteln ca. 100m2 Bodenbelag PVC homogen Kl.34 D 2mm granuliert ca. 64m PVC-Sockelleisten mit Belagseinlage (PVC-Belag) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.10.2026, Ende: 01.02.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A ist die Abgabe mehrerer Hauptangebote unzulässig. Dies dient der Sicherstellung von Transparenz, Gleichbehandlung aller Bieter und einer eindeutigen Angebotswertung. Mehrere Hauptangebote erschweren die Vergleichbarkeit, können den fairen Wettbewerb verzerren und Umgehungen der Nebenangebotsregelung ermöglichen. Daher darf jeder Bieter nur ein Hauptangebot abgeben. Die Abgabe eines Nebenangebotes ist nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401771/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.06.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 14.08.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 23.06.2026, 14:00 Uhr; Ort: Beratungsraum EG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter u. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: §17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: - w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: PQ oder FB 124 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Paulus Jenisius Str. 24; Postleitzahl: 09456; Ort: A; Land: DE; Internet-Adresse: Paulus Jenisius Str. Fußbodenbeläge,Maler

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau-Markersbach; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: Deutschland; E-Mail: c.kliche@raschau-markersbach.de; Telefonnummer: +49 3774840141; Fax: +49 3774840199; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung eines Kompaktgeräteträgers für den Bauhof der Gemeinde Raschau-Markersbach Der Leistungsumfang ist im beiliegenden Leistungsverzeichnis beschrieben.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Bauhof der Gemeinde Raschau-Markersbach; Straße, Hausnummer: Oberbeckenstraße 4; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: nicht angegeben; Bestellung nach Zuschlagserteilung h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 04.08.2022, 12:00 Uhr; Bindefrist: 16.09.2022 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: keine l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Vorlage FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: Preis Kommunaltechnik

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Gemeinde Raschau-Markersbach; Bereich/Abteilung: Bauhof; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: Deutschland; E-Mail: d.korb@raschau-markersbach.de; Telefonnummer: +49 3774840112; Fax: +49 3774840199; Internetadresse: www.raschau-markersbach.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung eines Minibaggers (Neugerät); Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Gemeindebauhof; Straße, Hausnummer: Oberbeckenstraße 4; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 07.07.2023; Ende: 21.07.2023 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 30.05.2023, 12:00 Uhr; Bindefrist: 21.07.2023 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: keine Angaben l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Baumaschinen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau-Markersbach; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: DE; Telefon: +49 377484010; Fax: +49 3774840199; E-Mail: c.kliche@raschau-markersbach.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau-Markersbach, OT Markersbach; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 80; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau-Markersbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 475m² Asphaltaufbau 6-13cm, Fahrbahnfläche abbrechen, entsorgen/verwerten; - 430 m³ Boden lösen, fördern, entsorgen oder zwischenlagern, LAGA Z1.2/ Z2; - 330 m² Frostschutz Bk1,0 DPr1,0, EV2 120MPa, 0/45, D41cm, Schottertragschicht Bk1,0 DPr1,0, EV2 150MPa, 0/32 D20cm, Natursteinpflaster Granit L/B/H 100/100/100mm, zu liefernde Steine; - 285 m² Frostschutz Bk0,3 DPr1,0, EV2 100MPa, 0/45, D36cm, Schottertragschicht Bk0,3 DPr1,0, …EV2 120MPa, 0/32 D15cm, Natursteinpflaster Granit L/B/H 100/100/100mm, gebrauchte und zu …liefernde Steine, Bk0,3, Fahrbahn Parkplatz; - 6 m³ Schichtenmauerwerk Wand, freistehend, D45cm, Granit H bis 0,3m wiederherstellen; - 70 m Stahlgeländer der Bachstützwand von LOS 04-Metallbau übernehmen, einsetzen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.04.2024, Ende: 31.05.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur für die gesamte Leistung zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2859706/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.01.2024, 14:00 Uhr; Bindefrist: 05.03.2024 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 23.01.2024, 14:00 Uhr; Ort: Gemeinde Raschau-Markersbach, Hauptstraße 71, 08352 Raschau-Markersbach - Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Auf Sicherheit für Vertragserfüllung wird verzichtet. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formular "Eigenerklärung zur Eignung", welches den Vergabeunterlagen beiliegt vorzulegen. Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger stellen zu bestätigen bzw. Angaben zu machen. Des Weiteren ist folgendes vorzulegen: Freistellungsbescheinigung Finanzamt, Betriebshaftpflichtversicherung. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Naturstein/ Steinmetz,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenpflaster,Parkplatzanlagen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau - Markersbach; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach / OT Raschau; Land: DE; Telefon: +49 37748401-0 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Str. 104 a; Postleitzahl: 08352; Ort: Markersbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 2 Monate Baustelleneinrichtung mit Bauwasser, WC, Bauzaun, Baustraße, Straßeneinschränkung B101 ca. 3000m3 Baugrubenaushub, Stoffe auf Zwischenlager lagern bzw. entsorgen ca. 3.800m2 Grobplanum Baugrubensohle ca. 50m3 Rohrgrabenaushub, Stoffe auf Zwischenlager lagern bzw. entsorgen ca. 700m3 Oberbodenabtrag, Zwischenlagerung ca. 750m2 Oberbodenauftrag, Rasenansaat ca. 120m Drainageleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr mit Kontrollschächten ca. 1750m3 Boden EBV BM F3 schadstoffbelastet (Arsen im Feststoff) abfahren auf Grundstück AG verwerten, Transport 600m ca. 225m3 Boden EBV BM F2 / LAGA Z2 schadstoffbelastet (Arsen im Feststoff), verwerten ca. 525m3 Boden EBV BM F3 / >Z2 schadstoffbelastet (Arsen im Feststoff), entsorgen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.09.2025, Ende: 13.10.2025 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A ist die Abgabe mehrerer Hauptangebote unzulässig. Dies dient der Sicherstellung von Transparenz, Gleichbehandlung aller Bieter und einer eindeutigen Angebotswertung. Mehrere Hauptangebote erschweren die Vergleichbarkeit, können den fairen Wettbewerb verzerren und Umgehungen der Nebenangebotsregelung ermöglichen. Daher darf jeder Bieter nur ein Hauptangebot abgeben. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3214678/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 28.07.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 03.09.2025 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 28.07.2025, 11:00 Uhr; Ort: Versammlungsraum Gemeinde Raschau Markersbach; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter u. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: §17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: PQ oder Formblatt 124 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg - Buchholz; Land: DE; E-Mail: LiegenschaftenundZentraleDienste@kreis-erz.de Baufeldfreimachung,Erdbau ,Entsorgung/ Sanierung von kontaminierten Böden

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau - Markersbach; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach / OT Raschau; Land: DE; Telefon: +49 37748401-0 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Str. 104 a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach / OT Raschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 2 Bauhauptleistungen (Baustelleneinrichtung, Tiefbau-, Entwässerungs-, Drain-, Maurer-, Beton-, Stahlbau-, Abdichtungs-, Putzarbeiten, Winkelwände, Abfuhr und Entsorgung) 16 Monate Baustelleneinrichtung mit Büro- und Sanitärcontainer, Baustraße, Schutzvorkehrungen, Verkehrssicherung Straßeneinschränkung B101, Winterbaumaßnahmen ca. 930m2 Arbeitsgerüst für eigene Nutzung ca. 690m3 Fundament-, Baugrubenaushub, Stoffe auf Zwischenlager lagern bzw. entsorgen ca. 1040m2 Feinplanum Baugrubensohle ca. 200m3 Rohr-, Leitungsgrabenaushub, Stoffe auf Zwischenlager lagern bzw. entsorgen ca. 110m3 Natur-, Brechsand verfüllen ca. 150m3 Verfüllen Frostschutz ca. 165m Entwässerungskanal PP-MD, DN 110 bis 160 mit Winkel, Abzweige, ca. 3 St Kontrollschächte Beton oder Kunststoff ca. 160m Leitungskanal PP-MD, DN 110 mit Winkel für Medien ca. 20m Brauchwasserleitung Druckleitung, DN 35mm, Form- und Verbindungsstücke ca. 7,5m Regenwasserkanal SB, Kreisrund Form K-GM, DN400, schalungserhärtet ca. 30m Drainageleitungen PE DN 110 mit Kontrollschächte ca. 139m Abdichtungs-, Kimmschicht für Außen Mauerwerk D= 36,5-42,5cm ca. 109m2 Mauerwerk Außenwand Planziegel SFK10 RDK0,7 D 42,5cm ca. 329m2 Mauerwerk Außenwand Planziegel SFK10 RDK0,7 D 36,5cm ca. 120m Ringbalken Ziegel-U-Schale, Füllung C20/25 ca. 104m2 Mauerwerk Innenwand Planziegel SFK12 RDK0,9 D 24cm ca. 140m2 Mauerwerk Innenwand Planziegel SFK12 RDK 1.2 D 17,5cm ca. 40 St Öffnung überdecken Ziegelsturz tragend, LW = 0,76-2,01m ca. 150m3 Ortbeton, Streifen-, Einzelfundamente C25/30 ca. 300m2 Schalung zweihäuptig ca. 200m2 Unterbeton C20/25, Perimeterdämmung XPS 0,035W/mK D 60mm PB ca. 600m2 Ortbeton, Bodenplatte, bewehrt, C25/30, d=18 - 25 cm ca. 30 St Anschlusstrichter Radondicht, Bodenplatte, d= 18-25 cm, DN 110 ca. 8m3 Ortbeton Stütze Stahlbeton C25/30 ca. 92m2 Schalung zweihäuptig, Stützen, H 0,90 bis 4,51m ca. 25m3 Ortbeton Unterzüge, Ringbalken Stahlbeton C25/30 ca. 110m2 Schalung 2-häuptig, Balken, B 24-30cm, h=20-25cm ca. 115m2 Dämmschicht Stützen, Unterzüge EPS D 60-120mm ca. 321m2 Elementdeckenplatte Fertigteil Typ 4301 L 5-5,2m D 20cm C30/37 (Dachdecke) ca. 355m2 Ortbetonergänzung Filigrandecke Stahlbeton C25/30 gesamt D 20cm ca. 321m2 Trägerschalung Filigrandeckenplatten H 3,50m, gesamt d=20cm ca. 125m Schalung, Dämmung Deckenrand EPS 0,35, D=60-120mm ca. 22to Betonstabstahl BSt500 S+M ca. 74m Maueranschlussschienen Stahl verz. Profil HTA-CE mit Drahtanker ca. 11to Träger Vollwandkonstruktion Formstahl 150 bis 160 kg/m (Dach Fahrzeughalle) mit Anstrich und Feuerverzinkung, Aussteifungsverbände ca. 321m2 Stahltrapezprofil Profil 100/275 D 0,88mm mit Aussparungen, Randanschluss ca. 23m2 Auskragende Vordachkonstruktion, stützenfrei Formstahl 5 bis 15 kg/m feuerverzinkt mit Aussteifungsverbände, Ankerstäbe, Dachklempnerarbeiten ca. 23m2 Trenngitterwände aus Wellengitter, Segmente zw. QRo- Profilen, feuerverzinkt 1 St Stahlgitter- Drehtor, 1-flüglig,125x251cm, PZ-Vorbereitung, Zarge, Riegelkontakte ca. 590m2 Abdichtung Bodenplatte Bodenfeuchte Radon Bitumenbahn mit Aufkantung ca. 90m2 Abdichtung Kellerwände WE 1.2-E, R1-E, Polymerbitumen-Schweißbahn ca. 95m2 Perimeterdämmung XPS 0,035W/mK D 60mm PW, mit Dränmatte ca. 50m2 Abdichtung Außenwand, flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung ca. 140m2 Außenputz 1-lagig, Unterputz PIII, d= i.M. 10mm, geglättet ca. 140m Putzglattstrich Leibung, Brüstung B 15 cm P II, D 5-10mm ca. 39m Winkelstützwand Bauhöhe 2,05-2,55m, Belastung LF3 Bö.30°, Fertigteil, mit Innen- und Außenecken, Sichtbeton grau ca. 6m Winkelstützwand Bauhöhe 1,30-1,80m, Fertigteil, mit Innen- und Außenecken ca. 81m Fugen Winkelstützwand Abdichtung Kunststoffbahn ECB-BV-E-GV ca. 90m2 Winkelstützwand, vertikale Dränschicht Dränmatte ca. 440m3 Boden EBV BM F3 schadstoffbelastet (Arsen im Feststoff) abfahren auf Grundstück AG verwerten, Transport 600m ca. 65m3 Boden EBV BM F2 / LAGA Z2 schadstoffbelastet (Arsen im Feststoff), verwerten ca. 130m3 Boden EBV BM F3 / >Z2 schadstoffbelastet (Arsen im Feststoff), entsorgen g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Beweissicherung, Bauvermessung, Baugrundabnahme, Bodenproben nach Ersatzbaustoffverordnung h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.10.2025, Ende: 29.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A ist die Abgabe mehrerer Hauptangebote unzulässig. Dies dient der Sicherstellung von Transparenz, Gleichbehandlung aller Bieter und einer eindeutigen Angebotswertung. Mehrere Hauptangebote erschweren die Vergleichbarkeit, können den fairen Wettbewerb verzerren und Umgehungen der Nebenangebotsregelung ermöglichen. Daher darf jeder Bieter nur ein Hauptangebot abgeben. Die Abgabe eines Nebenangebotes ist nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3235352/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.09.2025, 13:30 Uhr; Bindefrist: 22.10.2025 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 01.09.2025, 13:30 Uhr; Ort: Versammlungsraum Gemeinde Raschau Markersbach; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter u. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: §17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: PQ oder Formblatt 124 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Paulus Jenisius Str. 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg - Buchholz; Land: DE Baumeisterarbeiten,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Maurer,Beton/ Stahlbeton,Putz,Bauwerksabdichtung,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Entwässerungskanäle,Erdbau ,Entsorgung von Gefahrstoffen/ Schadstoffen/ Sondermüll

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau–Markersbach; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE; Telefon: +49 37748401-0; Fax: +49 37748401-99 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 104a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - Erdungs- und Blitzschutzanlage nach Blitzschutzklasse III - Herstellen und Vorhalten Baustromversorgung und Baustellenbeleuchtung - Herstellen Leerrohrsystem für Hauseinführungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.10.2025, Ende: 01.02.2027, laut beigefügtem Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3238534/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.09.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 22.10.2025 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 02.09.2025, 11:00 Uhr; Ort: Versammlungsraum Gemeindeverwaltung Raschau–Markersbach, Hauptstraße 71 / OT Raschau, 08352 Raschau - Markersbach ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Entsprechend den Vergabeunterlagen. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Entsprechend den Vergabeunterlagen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Entsprechend den Vergabeunterlagen. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Entsprechend den Vergabeunterlagen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz Blitzschutz,Elektro

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau - Markersbach; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Str. 104 a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach ; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 4 Monate Baustelleneinrichtung, ca. 180m2 Schutzvorkehrungen Bauelemente, Dachflächen ca. 465m2 Wärmedämmendes Putzsystem D 2-4cm, 0,10W/(mK), ca. 500m2 Armierungsputz, Oberputz Struktur 3mm, Anstrich Dispersionssilikatfarbe ca. 140m Leibungsputz, Anstrich sowie Brüstungen ca. 110m Sockelausbildung, Tropfkantenprofil ca. 160m Anputzprofil-Putzdicke 10mm ca. 230m Putzabschlussprofil 16 Stück Fensterbänke, LM-eloxiert, außen, T 25 cm, L=75-200cm 9 Stück Türschwelle Naturwerkstein L 100-195cm B 20cm D 4cm Granit ca. 96m2 Außenputzsystem als Streifen B 50-65cm Kalk-Zementleichtputz D 5-10mm im Dachanschlussbereich (Attika, Wände) ca. 140m Abdichtung aus flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung, Streifen ca. 96m2 Sockelputz PIII, Trasszementputz. d=15-20mm, gestrichen Farbe Silikonharzbasis g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.08.2026, Ende: 03.12.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A ist die Abgabe mehrerer Hauptangebote unzulässig. Dies dient der Sicherstellung von Transparenz, Gleichbehandlung aller Bieter und einer eindeutigen Angebotswertung. Mehrere Hauptangebote erschweren die Vergleichbarkeit, können den fairen Wettbewerb verzerren und Umgehungen der Nebenangebotsregelung ermöglichen. Daher darf jeder Bieter nur ein Hauptangebot abgeben. Die Abgabe eines Nebenangebotes ist nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3317909/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.02.2026, 14:25 Uhr; Bindefrist: 10.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 12.02.2026, 14:25 Uhr; Ort: Beratungsraum EG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter u. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: §17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: PQ oder Formblatt 124 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Postleitzahl: 09456; Ort: A; Land: DE Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Klempner,Putz,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau - Markersbach; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach / OT Raschau; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Str. 104 a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach ; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 7 Monate Baustelleneinrichtung mit Unterbrechungen 5 Stück Fenster, Kunststoff, Bautiefe 82mm, Blendrahmenbreite 80-90mm, 3-teilig, 1-flg., Dreh/Kipp, 1510/1260mm bis 2010/2260mm, HLZ, einschalig, RC2 11 Stück Fenster, Kunststoff, 1-flg., Dreh/Kipp, 1010-1510/1010mm, HLZ, einschalig, RC2N 3 Stück Fenster, Kunststoff, 1-flg., 760/1010mm, HLZ, einschalig, RC2N 2 Stück Fenster, Kunststoff, 1-flg., 20100/1010mm, HLZ, einschalig, RC2N, Elektrisch angetriebener Oberlichtöffner, 230V, für Kippflügel, mit zusätzlicher elektrischer Verriegelung, Magnetkontakte VDS-Klasse C 18 Stück Fensterintegrierter Luftdurchlass 3-8m3/h ca. 107m Einbau der Fenster nach RAL mit zugelassenen Fugendichtungssytemen, überputzbar 4 Stück Innenfensterbank, Holzwerkstoff, melaminbeschichtet, b=200mm, d= 25 mm 12 Stück Innenfensterbank, Werkstein Agglo-Breccia Aurora, b=200mm, d= 25 mm 11 Stück Holzwerkstoff Innentürelement, Umfassungszarge aus Stahl, Farbe RAL 9016 Anthrazitgrau, 1-flügelig, RAM 885-1010/2260mm, MW, UZ, SK2, VX-Bänder, Edelstahl 2 Stück Nassraumtür mit Spezialeinlage PS, holzwerkstofffrei, 1-flügelig, RAM 885-/2260mm, 2,0mm HPL Decklage, Zarge, Schloss aus Edelstahl V2A 1 Stück WC-Trennwandanlage für 1 Kabine aus 13 mm starke HPL-Compactplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche 2 Stück Schamwand zwischen Urinalen, Material und Konstruktion analog der WC-Trennwandanlage 1 Stück Einfachfenster, innen, 2-teilig, waagerecht, Hebeschiebefenster unten, Rahmendicke 65mm, Breite 80mm, Breite / Höhe 1510/1260 mm, 3 Stück Obentürschließer mit integrierter Öffnungsunterstützung, für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen, DIN 18040 4 Stück Einsteckschloss mit Panikfunktion B, Umschaltfunktion 9 Stück Wand-, Boden-Türstopper an Objektinnentüren g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werkplanung Bauelemente h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.07.2026, Ende: 26.01.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A ist die Abgabe mehrerer Hauptangebote unzulässig. Dies dient der Sicherstellung von Transparenz, Gleichbehandlung aller Bieter und einer eindeutigen Angebotswertung. Mehrere Hauptangebote erschweren die Vergleichbarkeit, können den fairen Wettbewerb verzerren und Umgehungen der Nebenangebotsregelung ermöglichen. Daher darf jeder Bieter nur ein Hauptangebot abgeben. Die Abgabe eines Nebenangebotes ist nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3317298/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.02.2026, 14:05 Uhr; Bindefrist: 10.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 12.02.2026, 14:05 Uhr; Ort: Beratungsraum EG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter u. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: §17 VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: PQ oder Formblatt 124 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Paulus Jenisius Str.; Postleitzahl: 09456; Ort: A; Land: DE Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Mobile Raumsysteme/ Trennwände/ Trennvorhänge

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau–Markersbach; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE; Telefon: +49 37748401-0; Fax: +49 37748401-99 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 104a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Elektroinstallation Feuerwehrgerätehaus mit: *PV-Anlage ca. 14kWp *Anschlussbox für bauseitige Netzersatzanlage *Sicherheitsbeleuchtung mit ca. 25 Leuchten *komplette Elektroinstallation *Beleuchtungsanlage innen und außen *Zutrittsanlage *Einbruchmeldeanlage *Hausalarmanlage *strukturiertes Datennetz g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 06.07.2026, Ende: 02.02.2027, laut Vergabeunterlagen sowie beigefügtem Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3318104/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.02.2026, 14:45 Uhr; Bindefrist: 10.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 12.02.2026, 14:45 Uhr; Ort: Versammlungsraum Gemeindeverwaltung Raschau–Markersbach, Hauptstraße 71 / OT Raschau, 08352 Raschau - Markersbach; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Entsprechend den Vergabeunterlagen. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Entsprechend den Vergabeunterlagen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Entsprechend den Vergabeunterlagen. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Entsprechend den Vergabeunterlagen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE Elektro