Durchsuchen Sie tausende aktuelle Ausschreibungen und finden Sie die perfekten Aufträge für Ihr Unternehmen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig Telefon: +49 341123-7430 Fax: E-Mail: agm-vergabe@leipzig.de Internet: https://www.leipzig.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: L-65.3-2026-00250 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04328 Leipzig f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Berufliches Schulzentrum, Geithainer Str. 58, 04328 Leipzig; Los 02 Schwachstromanlagen Umfang der Leistung: ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR! Die Stadt Leipzig beabsichtigt die Überprüfung, Erweiterung und brandschutztechnische Ertüchtigung der bestehenden Brandmeldeanlage in der Karl-Heine-Schule. Brandmeldeanlage: Überprüfung der bestehenden Brandmeldezentrale (Baujahr 2014) Erweiterung der Meldergruppen, insbesondere Ergänzung akustischer Signalgeber Ertüchtigung der Verkabelung im Funktionserhalt (Demontage Bestandsleitungen, Neuinstallation E30-Kabel auf E30-Verlegesystemen) Messtechnische Prüfung der Bestandsverkabelung zur Bewertung einer möglichen Weiternutzung Austausch der Steuerzentrale sowie Umsetzung der Brandmeldezentrale Lieferung und Montage eines E30-Standgehäuses für die Zentrale sowie eines separaten Standgehäuses für die Batterien Mit Angebot ist ein VdS- oder BHE Zertifikat über die Anerkennung als Errichterfirma oder Fachfirma für Brandmeldeanlagen (BMA) nach DIN 14675 vorzulegen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.10.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.01.2027 weitere Fristen: Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung. j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e8837fccd-6f17ed057a8ae4ec Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.07.2026 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 09.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 10.07.2026 t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e8837fccd-6f17ed057a8ae4ec x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Stauffenbergallee 2 01099 Dresden weitere Angaben ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR! Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet. Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen. Elektro ,Schwachstromanlagen,Brandmeldeanlagen
Fliesen- und Plattenarbeiten Fliesen- und Plattenarbeiten
Die Auftraggeberin ist Betreiberin der in Bad Bevensen befindlichen Jod-Sole-Therme, welche über eine der größten Badelandschaften Norddeutschlands mit Saunaanlage, Wellnesszentrum und einer Praxis für Physikalische Therapie verfügt. Die Therme liegt im Kurzentrum von Bad Bevensen, eingebettet in den weitläufigen Kurpark an der Ilmenau. Seit 1976 ist Bad Bevensen ein staatlich anerkanntes Mineralheilbad. Jährlich besuchen über 300.000 Gäste aus ganz Deutschland, vor allem aus dem Großraum Hamburg und Umgebung, die Therme. Gegenstand des Projekts ist die Erneuerung des Außenbereichs mit dem Freibecken und des Innenhofs mit dem Jod-Sole-Becken (Projekt). Das Projekt soll in zwei aufeinanderfolgenden Bauphasen wie folgt abgewickelt werden: Bauphase 1: Neugestaltung Jod-Sole Heilfreibecken mit Kalt-Warmtherapie (Bauzeit 2027-2028) Bauphase 2: Neugestaltung Jod-Sole VitalAtrium mit Jod-Sole-Inhalation (Bauzeit 2028-2029) Da die beiden Bauphasen einheitlich geplant werden, werden diese als einheitliches Objekt im Sinne der HOAI angesehen. Zur Vorbereitung des Projekts hat die Auftraggeberin eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese entspricht im Wesentlichen dem Planungsstand der Leistungsphase 2 gemäß HOAI für die Objektplanungsleistungen, ohne dass ein Anspruch auf vollständige Leistungserbringung einer Vorplanung besteht. Insbesondere ist auch eine erste Kostenschätzung erstellt worden. Die planerischen und gestalterischen Grundlagen der Machbarkeitsstudie sind für die weitere Planung bindend. Die Auftraggeberin sucht mit dieser Ausschreibung einen Planer, der diese Planung fortführt und insbesondere umsetzt. Für die Auftraggeberin ist die Kompetenz bezogen auf die Ausführungsplanung und die Bauüberwachung sowie die Kosten- und Terminverfolgung von besonderer Bedeutung. Gegenstand der Ausschreibung ist die Erbringung der für das Projekt benötigten Freianlagenplanung nach § 39 HOAI. Die Bieter haben anzubieten: • alle Grundleistungen nach Maßgabe der HOAI; • alle besonderen Leistungen, soweit diese nach dem jeweiligen Stand der Planung erforderlich sind zur Erreichung der Planungs- und Überwachungsziele (§ 650p Abs. 1 BGB), insbesondere der Planungs- und Überwachungsziele, die in der Projektbeschreibung beschrieben sind. Die besonderen Leistungen sind im Angebot gesondert auszuweisen und zu bepreisen. Die Kurgesellschaft beabsichtigt, zunächst die Leistungsphasen 2-4 zu beauftragen. Insoweit ist der Abschluss eines stufenweisen Vertrages vorgesehen. Für das Projekt soll eine anteilige Förderung aus öffentlichen Mitteln der NBank beantragt werden. Die fördermittelkonforme Umsetzung der Projekte ist für die Auftraggeberin darum von besonderer Bedeutung (besonderes Planungsziel). Eingesetzt werden sollen europäische Förderprogramme und solche des Landes Niedersachsen. Aufgrund der unterschiedlichen Fördermittelpro-gramme muss von Anfang an eine getrennte Kostenschätzung, Kostenberechnung und laufende Kostenverfolgung für die beiden Bauabschnitte erfolgen. Weitere Einzelheiten, insbesondere Angaben zu den zugrunde zu legenden anrechenbaren Kosten, können der Projektbeschreibung sowie dem veröffentlichen Vertragsentwurf entnommen werden, den die Auftraggeberin mit dem Bestbieter abzuschließen beabsichtigt.
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-5251-23317; Fax: +49 3591-5250-23317; Internet-Adresse: https://www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe8@lra-bautzen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauleistung e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 02681; Ort: Schirgiswalde-Kirschau ; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baustrom und Baubeleuchtung der Körse-Therme Kirschau mit folgenden wesentlichen Leistungsumfang: Baustromanlage 1 St Wandlermess-Schrank 4 St Gruppenverteiler 2 St Kranverteiler 20 St Baustromverteiler 50 m Baustromkabel bis 240mm² 80 m Baustromkabel bis 95mm² 400 m Baustromkabel bis 50mm² 450 m Baustromkabel bis 35mm² 120 m Baustromkabel bis 16mm² 200 St Stütze für Baustromkabel 1 St Kabelüberfahrschutz 1 St Leitungsbehelfsbrücke 55 St CEE-Verlängerungskabel 36 Mt Vorhaltezeit mit Prüfung Baubeleuchtung 2 St Beleuchtungssteuerung 15 St LED-Baustrahler 50 St LED-Bauleuchten 150 m Baustromkabel bis 6mm² 100 m Baustromkabel bis 2,5mm² 36 Mt Vorhaltezeit mit Prüfung Ausführungszeitraum: Beginn: 08/2026 Ende: 06/2029 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.08.2026, Ende: 14.08.2026, Anlaufberatung: 29.07.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401731/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 28.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Landratsamt Bautzen, eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden - Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Elektro
490.01 Umbau Bauwasser
Druck und Lieferung Schöningen Band 5 und Steinzeit Reihe Band 13
Rahmenvereinbarung zur Durchführung von Brandsicherheitswachen in allen Spielstätten der Bühnen Köln über vier Jahre
Sammlung und Entsorgung
Lieferung einer Pikosekunden-Laserquelle mit zwei Ausgangswellenlängen Alle Unterlagen, inkl. Leistungsverzeichnis und die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots finden Sie hier:https://box.fu-berlin.de/s/kW4WgpTaaDbKAxN Für Bieterfragen und zur Angebotsabgabe nutzen Sie bitte die Adresse ausschreibungen@bcp.fu-berlin.de Laserquelle, Laser
siehe Abschnitt 5
Im Zug der Errichtung des Neubaus für den Fachbereich Sozialwesen auf dem Berufsschulcampus Stralsund sind Stahlbau/Schlosserarbeiten auszuführen.
Achat d'imprimantes ou variante en location
Gerüstarbeiten
Los 16 Malerarbeiten, Neubau Mehrzweckgebäude, Schulzweckverband Auf der Höhe
Im Rahmen des Projekts AUH-SAN erfolgt eine Sanierung und ein Austausch der Lüftungsanlagen. Unter anderem: * Lüftungsanlagen in Sozial-, Büro- und Werkstatträumlichkeiten * Zu- und/oder Abluftanlagen in der Ölstation, Übergabestation Erdgas, Liftmotorenraum, * Teilklimatisierung Büro-, Sozial- und Nebenräumlichkeiten * Teilklimatisierung Trafo- und Elektroräumlichkeiten * Klimatisierung von Kommandoraum und Auditorium Weiterhin erfolgen Demontagen der entsprechenden alten Gerätschaften.
Lieferung eines automatisierten, sensorgestützten Systems zur Analyse, Klassifizierung und Sortierung von Alttextilien
Die Flughafen Zürich AG erstellt zwischen den Parkhäusern 1 und 2 ein Gebäude, welches als Foodhall genutzt wird und die landseitigen Passagierflächen verbindet. In der Foodhall sind diverse Gastronomische Zonen wie Foodstalls, Baranlagen, Abwäscherei und Backoffice Bereiche, Lagerflächen, Sitzungsbewirtschaftung und eine Eventküche geplant. Hierfür werden die Küchen- und Buffeteinichtung und Geräte geliefert und montiert.
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615416 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_04-2026-0030 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Staatliches Gymnasium Ruhla - Haus I Bermbachtal 24 99842 Ruhla f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten Umfang der Leistung: ca. Gerüstarbeiten 353 m² längsorientiertes Standgerüst 25 m Dachfanggerüst Netz 25 m Randsicherung aus Stahl 1 St Treppenaufgang 25 m Belagverbreiterung Zimmererarbeiten / Ertüchtigung Dachkonstruktion 2 m³ Bauschnittholz 7 St ´Tragbalken aus NH C24, b/h = 10/16cm, Länge ca. 4,25m 2 St Tragbalken aus NH C24, b/h = 12/16cm, Länge ca. 4,25m 35 m² OSB-Platten D=28mm 4 St Ertüchtigung Gebindestreben b/h = 6/16cm in NH C24, L ca. 4,30m 2 St Einbau Wechsel b/h=14/14cm an Sparren 12/14cm 6 St Sparren aus NH C24, b/h = 8/14cm, Länge ca. 3,60m 4 St Stiele aus NH C24, b/h = 14/14cm, Länge ca. 1,70m 1 St Gaubenpfette aus NH C24, b/h = 14/14cm, Länge ca. 2,50m 2 St Riegel aus NH C24, b/h = 14/14cm, Länge ca. 2,30m 30 m Abbund 16 St Balkenschuhe 40 St Voll- und Teilgewindeschrauben 180 St Tellerkopfschrauben 4 St Lochblechplatten Dachdeckerarbeiten 35 m² Dachziegel Biberschwanzziegel aufnehmen 35 m² Trag- / Konterlattung abbrechen 35 m² Unterspannbahn abbrechen 40 m² Unterspannung belüfteter Dächer 35 m² Konterlattung 35 m² Traglattung 24 m² ´zwischengelagerte Biberschwanzziegel neu eindecken 11 m² neue Biberschwanzziegel einbauen 15 m² Schalung für Schieferdeckung an Gaubenseitenwand 15 m² Schieferdeckung 11 m Walzbleistreifen 3 m Hängedachrinne inkl. Endstücken und Fallrohr g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 27.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eaba72250-4162c1fd21a03d47 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.06.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615416 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 30.06.2026 um: 11:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten gemäß Formblatt VHB 214 (siehe Vergabeunterlagen) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht ggf. die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Gerüste (allgemein),Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Dachdeckung (Schiefer)
PV-Anlagen
Umbau und Erweiterung des Westpfalz-Klinikums am Standort Kirchheimbolanden Das Westpfalz-Klinikum liegt am westlichen Stadtrand von Kirchheimbolanden und besteht aus mehreren Bauteilen unterschiedlicher Entstehungszeiten. Den ältesten Teil der Anlage stellt das Bettenhaus 5 sowie der nördlich angebundene Behandlungsbau (Ambulanzen + OP) aus Mitte der 50er Jahre dar. In den 90er Jahren folgten Erweiterungsbauten an der OP-Abteilung, dem Eingangsbereich mit Cafeteria/Personalspeiseversorgung und der Intensivabteilung. Ab 2000 entstanden Anbauten am Kreißsaal, gefolgt von dem ambulanten OP-Zentrum und dem neuen Chefarztbereich 2011. Als letzter Baustein entstand in direkter Anbindung zur Notaufnahme das 4-geschossige MVZ. In südlicher, östlicher und nördlicher Richtung befinden sich Wohngebiete, in westlicher Richtung existiert in direkter Nähe keine Bebauung, sondern grüne Wiesen und Felder, die hangaufwärts zu bewaldeten Flächen führen. Im Zuge der geplanten Maßnahme erhält das Krankenhaus einen Neubau an der östlichen Seite des Klinikums, sowie eine Aufstockung in einem nord-östlichen Gebäudeteil.