Noch 38 Tage
Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7).
Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7). La présente procédure fait suite à une première procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article R2185-1 du code de la Commande Publique (référence de l'avis initial : Avis n°26-25977 publié au BOAMP et avis n° 180295-2026 publié au JOUE le 16/03/2026).
- Le marché global est décomposé en 17 lots. Le présent avis d'appel public à la concurrence ne concerne pas les lots 6 et 7 traités dans le cadre d'une consultation distincte passée en procédure
adaptée en application des articles L2123-1-3° et R.2123- 1-2° du code de la commande
publique.
- Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.
- En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (sauf lot 16).
- Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de
parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 17 mois dont 2 mois de période de
préparation de chantier.
- Le lot n°5 comporte une variante imposée et les variantes sont autorisées pour tous les lots. Les modalités de leur présentation sont indiquées dans les documents de la consultation.
- Les lots 1, 3, 5, 10, 11, 13, 16 et 17 font l'objet de prestations supplémentaires éventuelles avec chiffrage obligatoire.
- A l'exception des lots 1 et 2, il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 % (3 % si le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R2151-13 du code de la commande publique). Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande.
- Pour les lots n° 3, 4, 10 et 11, en cas de versement d'une avance, celle-ci ne pourra être versée qu'après la constitution, par le titulaire, d'une garantie à première demande couvrant la totalité de l'avance.
15 Lose
Zeitplan
Veröffentlichung 06.08.26 | Abgabefrist 29.09.26 |
Ausschreibung
Reichweite
EU-weit
Vergabeart
Offenes Verfahren
Geschätzter Wert
8.499.348 €
Erfüllungsort
Chalon-sur-Saône, Deutschland
Vertragslaufzeit
17 Tage
E-Mail
service.marches@chalonsursaone.fr
Telefon
+33 385905175
Website
https://www.legrandchalon.fr
Eignungs- & Bewertungskriterien
1 Eignungskriterien · 2 ZuschlagskriterienEignungskriterien
- Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) - Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise, - Liste des moyens humains et matériels du candidat. Classe d'effectif (référentiel Qualibat)
- •EFF2
- •- Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- •- Qualifications suivant référentiel Qualibat ou équivalent : 6313 : Carrelages - revêtements - mosaïques
Zuschlagskriterien
1. Prix
2. Valeur technique
- •40% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants :
- •2.1: Moyens humains et matériels affectés à l’opération : 20 %
- •- 2.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 60%
- •- 2.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnelle des services et des personnes mobilisées spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 40%
- •2.2 : Analyse technique et méthodologique : 40 %
- •- 2.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés en adéquation avec les différents espaces du site 60%
- •- 2.2 2 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 40%
- •2.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 %
- •- 2.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse du planning fournis dans le DCE et des propositions organisationnelles : 70%
- •- 2.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30%
- •2.4 : Valeur environnementale : 10%
- •- 2.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets, de la phase d’approvisionnement à la réception : 50%
- •- 2.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir la maîtrise des risques et nuisances en phase chantier : 50%
Welche davon erfüllen Sie?
KI prüft alle Kriterien gegen Ihr Unternehmensprofil
Kostenlos · Sofortige Analyse
Lose (15)
Vergabeunterlagen
Preisblatt24 KB2 Tabellen
Konzeptvorlage156 KB16 Seiten
Eigenerklärung78 KB32 Seiten
Eignungskriterien37 KB6 Seiten
+ 4 weitere Dokumente
Nie wieder passende Ausschreibungen verpassen
KI findet täglich passende Aufträge für Sie – basierend auf dieser Ausschreibung.
Vollständige Vergabeunterlagen herunterladen
KI-Analyse der Eignungskriterien
Ähnliche Ausschreibungen automatisch erhalten
Wettbewerbsanalyse und Markteinblicke
Kostenlos · Keine Kreditkarte
Vertraut von 1.000+ Unternehmen
