Frist abgelaufen
Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7)
Die Angebotsfrist ist am 24. April 2026 abgelaufen. Das Verfahren befindet sich in der Zuschlags- bzw. Abschlussphase. Ähnliche aktuelle Ausschreibungen ansehen ↓
Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7). - Le marché global est décomposé en 18 lots. Le présent avis d'appel public à la concurrence ne concerne pas les lots 6 et 7 traités dans le cadre d'une consultation distincte passée en procédure adaptée en application des articles L2123-1-3° et R.2123- 1-2° du code de la commande publique
- Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.
- En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (sauf lot 16 et 18).
- Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 16 mois dont 2 mois de période de préparation de chantier.
- Les variantes sont autorisées pour tous les lots. Les modalités de leur présentation sont indiquées dans les documents de la consultation
- Les lots 1, 3, 5, 10, 11, 13, 16 et 17 font l'objet de prestations supplémentaires éventuelles avec chiffrage obligatoire.
- A l'exception des lots 1 et 2, il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 % (3 % si le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R2151-13 du code de la commande publique). Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande.
- Pour les lots n°3, 4, 10 et 11, en cas de versement d'une avance, celle-ci ne pourra être versée qu'après la constitution, par le titulaire, d'une garantie à première demande couvrant la totalité de l'avance.
16 Lose
Zeitplan
Veröffentlichung 16.03.26 | Abgabefrist 24.04.26 |
Ausschreibung
Reichweite
EU-weit
Vergabeart
Offenes Verfahren
Geschätzter Wert
8.499.348 €
Erfüllungsort
Chalon-sur-Saône, Deutschland
Vertragslaufzeit
16 Tage
E-Mail
service.marches@chalonsursaone.fr
Telefon
+33 385905175
Website
https://www.legrandchalon.fr
Eignungs- & Bewertungskriterien
1 Eignungskriterien · 2 ZuschlagskriterienEignungskriterien
- Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) - Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise, - Liste des moyens humains et matériels du candidat. Classe d'effectif (référentiel Qualibat)
- •EFF1
- •- Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- •- Qualifications suivant référentiel Qualibat ou équivalent : 1161 : Travaux de curage et
- •1552 : Traitement de l’amiante
Zuschlagskriterien
1. Valeur technique
- •60% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants :
- •1.1: Moyens humains et matériels : 20 %
- •- 1.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d'exécution : 60%
- •- 1.1.2 : Pertinence de l'organisation fonctionnel des services et des personnes mobilisés spécifiquement pour l'opération affectés à la gestion administrative et aux études d'exécution : 20%
- •- 1.1.3 : Pertinence des moyens matériels affectés dans le cadre des études et des travaux d'exécution : 20%
- •1.2 : Analyse technique et méthodologique : 30 %
- •- 1.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés 60%
- •- 1.2.2 : Adéquation de l'analyse du site et des attentes du projet : 40%
- •1.3 : Maitrise et optimisation des délais : 30 %
- •- 1.3.1: Pertinence et adéquation de l'analyse des plannings dans les différentes phases et selon les tâches et effectifs proposés : 70%
- •- 1.3.2 : Pertinence des moyens mis en oeuvre pour la gestion des retards : 30%
- •1.4 : Note environnementale : 20%
- •- 1.4.1 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour le traitement des déchets : 50%
- •- 1.4.2 : Pertinence des mesures mises en oeuvre pour garantir le chantier à faibles nuisances : 50%
Prix
Welche davon erfüllen Sie?
KI prüft alle Kriterien gegen Ihr Unternehmensprofil
Kostenlos · Sofortige Analyse
Lose (16)
Vergabeunterlagen
Preisblatt42 KB2 Tabellen
Präsentation287 KB6 Seiten
Eigenerklärung124 KB12 Seiten
Eignungskriterien56 KB24 Seiten
+ 8 weitere Dokumente
Nie wieder passende Ausschreibungen verpassen
KI findet täglich passende Aufträge für Sie – basierend auf dieser Ausschreibung.
Vollständige Vergabeunterlagen herunterladen
KI-Analyse der Eignungskriterien
Ähnliche Ausschreibungen automatisch erhalten
Wettbewerbsanalyse und Markteinblicke
Kostenlos · Keine Kreditkarte
Vertraut von 1.000+ Unternehmen
