Elektroinstallation

Elektroinstallationsarbeiten

Elektroinstallationen nach DIN 18 382

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Bergstadt Schneeberg; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: DE; Telefon: +49 3772356-144; Fax: +49 3772356-261; Internet-Adresse: www.bergstadt-schneeberg.de; E-Mail: c.musche@schneeberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisveertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Welterbe-Besucherzentrum; Straße, Hausnummer: Fürstenplatz 1; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 19 – Elektroinstallation - Wiederholungsprüfung und Reparatur Blitzschutz- und Erdungsanlage - Bestandsaufnahme und Erneuerung von 3 Stück Unterverteilern - Anpassung/Erweiterung Elektroinstallation nach Vorgabe Ausstellungsplanung - ca. 7.000 m Kabel/Leitungen in verschiedenen Verlegearten - ca. 70 Stück Anbau- und Hängeleuchten (ohne Ausstellungsbeleuchtung) - ca. 55 Stück Einzelbatterie-Sicherheits- und -Rettungszeichenleuchten - RWA-Anlage für bauseitige RWA-Fensterantriebe - Videoüberwachungsanlage mit ca. 12 Kameras - Änderung/Erweiterung Datennetz mit 1 Datenschrank, ca. 45 Datendosen, ca. 4.700 m Datenkabel g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.07.2026, Ende: 26.02.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3389108/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.06.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 13.07.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 02.06.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Schneeberg, Bauamt, Schulgasse 9, 08289 Schneeberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Wenn die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) und für Mängelansprüche 3% der Summe der bschlagszahlungen zu leisten. Bei einer Auftragssumme unter 250.000 Euro verzichtet der Bauherr auf Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllung und Mängelansprüche. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Der Bauherr behält sich vor, die Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters gemäß VOB/A §6a Nr. 2, 1-9 nachzufordern. Die Vergabestelle kann von den Bietern, die in der engeren Wahl sind, fordern, die Nachunternehmer zu benennen, Unterlagen und Angaben zu deren Eignung sowie deren Verpflichtungserklärung vorzulegen (vgl. § 6 Abs. 1 SächsVergabeG). x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de; E-Mail: post@lds.sachsen.de Blitzschutz,Elektro ,Videoüberwachung,EDV-Verkabelungen,Beleuchtungseinrichtungen

Auf dem Areal des Schulzentrums Steinlach-Wiesaz am süd-östlichen Ortsrand von Dusslingen werden die bestehende Gemeinschaftsschule, sowie das Gymnasium in Teilbereichen umgebaut und mit drei neuen Erweiterungsschulbauten realisiert. Im Zuge der Baumaßnahme werden auch die Zugangs- und Pausenhofbereiche, sowie die Bushaltestelle neugestaltet. Im ersten Bauabschnitt wurde die Ausführung des Neubaus der Gemeinschaftsschule bearbeitet. Im aktuell zweiten Bauabschnitt sind der Abbruch des nördlichen Fachklassenbaus mit Gartenschuppen mit anschließendem Neubau des Fachklassenbaus des Karl von Frisch Gymnasiums (Bauteil B) und der Neubau des Verbindungsbaus an das bestehende Bauteil A des Gymnasiums vorgesehen. /// Bestand: Das Gymnasium besteht aus vier zweigeschossigen Baukörpern (BT A, BT B, BT C und BT D/E) sowie einem eingeschossigen Gartenschuppen. Die einzelnen Baukörper sind in Systembauweise hergestellt und deren Grundrisse basieren auf einem Raster von gleichschenkligen Dreiecken, welche wabenförmig zusammengefügt wurden. /// Die beiden südlichen Klassenbauten C und D/E sowie der nördliche Fachklassenbau B gruppieren sich um den zentralen Zugangs-, Verwaltungs- und Aulabau A. Der eingeschossige Gartenschuppen ist an den Fachklassenbau B im Bereich an dessen nordwestlicher Fassadenecke angedockt. /// Neubau: Der geplante Neubau Fachklassenbau BT B des Gymnasiums besteht aus einem zweigeschossigen rechteckigen Hauptgebäude mit einem begrünten Flachdach, das an der Fassade Süd-Ost über einen zweigeschossigen Verbindungsflur und einem neu zu erstellenden zweigeschossigen Anbau an den bestehenden Verwaltungs- und Aulabau A des Gymnasiums angeschlossen wird. Die Fachklassenräume sind in beiden Geschossen vierseitig umlaufend an den Außenfassaden Nord-West, Nord-Ost, Süd-Ost und Süd-West angeordnet, dadurch wird ein Innenhof mit einem separaten WC- Kern gebildet. Der Fachklassenneubau besteht aus einem Erd- und einem Obergeschoss, sowie einer Teilunterkellerung, in der ausschließlich die Technikzentrale untergebracht wird. Der Fachklassenneubau, inkl. dem außen vierseitig umlaufenden Fluchtbalkon im 1.OG, erstreckt sich von Süd-West nach Nord-Ost über eine Breite von ca. 40,50 m und von Süd-Ost nach Nord-West eine Länge von ca. 35,50 m. Die EG-Geschosshöhe des Schulneubaus beträgt ca. 3,90 m und im OG bis zum extensiv begrünten Flachdach mit einer Geschosshöhe von ca. 4,00 m. /// /// Diese Bekanntmachung umfasst die Leistungen für die Elektroinstallationen des Neubaus Bauteil B Fachklassenbau Gymnasium und Neubau Verbindungsbau an das bestehende BT A.

Elektroinstallation 70-00212-3900-40

Die Oberschule Lehmhorster Straße liegt in Bremen-Blumenthal. Die bestehenden Gebäude gliedern sich in mehrere zusammenhängende, ein- bis zweigeschossige Teile inkl. Turnhalle, Mensa und den sog. Jahrgangshäusern. Der bestehende Gebäudekomplex stammt z.T. aus 1960 und wurde in mehreren Bauabschnitten errichtet. Denkmalschutz besteht nicht. Die Stromversorgung erfolgt aus der vorhandenen Hauptverteilung im gleichen Gebäude. Für die vorhandene Niederspannungshauptverteilung und der Verlegung der neuen Zuleitung, sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich (F30 Vorsatztür, I30 Brandschutzkanal), da diese sich im Flucht- und Rettungsweg befinden. Es ist ein elektrisch gesteuerter, außenliegender Sonnenschutz an der Südfassadenseite geplant. Verteilung: Für die Sanierung des Teilbereiches des Gebäudes A wird aufgrund der hinzukommenden Leistungen eine verstärkung des Hausanschlusses durch wesernetz vorgenommen. Aus diesem Grund wird ein neuer Hausanschlusskasten installiert. Der alte Anschlusskasten ist zu demontieren. Aufgrund der zusätzlich notwendigen Zählung der Wärmepumpen ist der Zählerschrank zu erneuern.Es wird eine neue Wandlermesseung bis 400A benötigt. Die Enspeisung erfolgt aus den neuem Hauschlusskasten. Die Wandlermessung muss nach der derzeit gültigen TAB von Wesernetz hergestellt werden. Im Gebädeuteile A wird eine neue Unterverteilung für die Installationen im EG und OG errichtet. Diese wird als Standverteiler in allseitig geschlossener Bauart aus Stahlblech hergestellt. Installation: Es ist eine komplette neue Elektroinstallationsanlage zu realisieren. Hierzu gehören auch erforderliche Baumaßnahmen, wie Schlitzarbeiten und Durchbrüche sowie Brandschutz- maßnahmen, Brandschottungen für Durchbrüche und Kabel- und Leitungsführungen. Es ist der Potentialausgleich zu gewährleisten. Beleuchtung: Die Beleuchtung des Gebäudes wird nach den Richtlinien für Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht nach DIN EN 12464 und ASR ausgeführt. Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt über Präsenzmelder sowie von Hand. Sicherheitbeleuchtung: Die Gebäude sind mit einer batteriegestützten Sicherheits-beleuchtung nach DIN VDE 0100-718, ASR 7/4, VDE 0108 Teil 100 , EN 50171, EN 1838, BGR 216 ,DIN VDE 0510 , und LBO ausgerüstet. Die Mensa hat eine separate Einzelbatterieanlage. Bei der Auswahl der Sicherheits- und Rettungszeichen ist zu beachten, dass diese an o.g. vorhandene Zentralbatterieanlage angeschlossen werden können. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach DIN EN 1838 und BGR 216 ist zu gewährleisten. Schwachstrominstallation: Es wird die Installation für folgende Anlagenteile realisiert: - Erweiterung Elektroakustische Anlage (ELA) - RS-Türen - Brandmeldeanlage (BMA) - Einbruchmeldeanlage Übertragungsnetze: Für die Fernmelde- und Datenanlage wird eine strukturierte Verkabelung realisiert. Im Lehrmittelraum werden im 19"-Bestandsschrank neue Patchfeld montiert. Von hier erfolgt der Anschluss der einzelnen Datendosen. Die aktiven Komponenten liefert und schließt der Bauherr an.

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_03-2026-0016 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten Umfang der Leistung: Elektroinstallation in Teilbereichen im Bestandsgebäude unter bewohnten Bedingungen Erneuerung von Teilen der elektrotechnischen Infrastruktur im Gebäude Neuaufbau und Anpassung der Niederspannungshauptverteilung (630 A Anlage) Installation einer Photovoltaikanlage mit ca. 93 kWp Leistung Montage von rund 211 PV-Modulen auf mehreren Dachflächen Batteriespeichersystem mit ca. 240 kWh Kapazität Installation mehrerer Wechselrichter, 10 Geräte in unterschiedlichen Leistungsklassen) Verlegung von ca. 22.000 m Kabel und Leitungen Modernisierung der Beleuchtung (ca. 700 Leuchten) auf LED-Technik mit intelligenter Steuerung Integration von Präsenzmeldern und tageslichtabhängigen Regelungen Kompletterneuerung der Installation in Teilbereichen ca. 400 Installationsgeräte Erneuerung der Blitzschutz- und Erdungsanlage (inkl. Überspannungsschutz), ca. 400 m Ableitung, ca. 450 m Fangleitung, ca. 30 Stück Tiefenerder Einrichtung und Betrieb einer temporären Baustromversorgung Prüfung, Messung, Dokumentation und betriebsfertige Übergabe aller Anlagen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 29.06.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 01.03.2028 weitere Fristen: detaillierter Bauzeitplan im Formblatt VHB 214 ersichtlich j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e3ed7fa21-6f77c7affe619722 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 11.06.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 13.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 11.06.2026 um: 10:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: mindestens eine Referenz für die ausgeschriebenen ELT-Arbeiten an einem Denkmal mindestens eine Referenz für Sanierung von Elektroanlagen im bewohnten Zustand x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Blitzschutz,Elektro ,Solartechnik,Beleuchtungseinrichtungen

Elektroinstallationsarbeiten

Elektroinstallation inkl. Erdungsanlage für den Gleisanschluss am Bahnhof Bestwig Elektroinstallation inkl. Erdungsanlage für den Gleisanschluss am Bahnhof Bestwig

Elektroinstallation für einen zweigeschossigen Neubau mit ca. 67 Räumen auf insgesamt ca. 1.700 m² BGF. 1 Messwandlerschrank, 1 Hauptverteilung, 4 Unterverteilungen, 350 m Kabeltragsysteme, ca. 10.000 m Kabel- und Leitungen, ca. 7.000 m Datenleitungen, ca. 325 LED-Leuchten, ca. 600 Installationsgeräte (Schalter und Steckdosen), ca. 85 KNX-Sensoren, ca. 150 Datendosen, ca. 29 kWp Photovoltaikanlage, 1 Stk Brandwarnanlage, 1 Stk Sicherheitsbeleuchtungsanlage, 1 Stk Blitzschutzanlage